ࡱ> _/bjbj> > 4p\ci\ci#8""V0V0V0V0V0j0j0j0801j0Dr222224<R4f4 KMMMMMM$ljqV0r444r4r4qV0V022H888r4V02V02K8r4K88 2ъ$T5`70DgT5ZV0Lr4r48r4r4r4r4r4qq6fr4r4r4Dr4r4r4r4r4r4r4r4r4r4r4r4r4"d /:ZaBcznik nr 5 do SWZ PO MODYFIKACJI PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Olsztynie, w dniu & & & . r. pomidzy: Uniwersytetem WarmiDsko  Mazurskim w Olsztynie z siedzib przy ul. Oczapowskiego 2, 10  719 Olsztyn, utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu WarmiDsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) NIP: 7393033097, REGON: 510884205, zwanym dalej  Zamawiajcym , ktrego reprezentuje: Rektor  dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM a firm .................................................................... z siedzib & & & & & & & & & & ..& .. wpisan do rejestru przedsibiorcw prowadzonego przez Sd Rejonowy w & & & ..& & ., WydziaB Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS& & & & & & & NIP: & & & & & & & & & & & & & .., REGON: & & & & & & & & & & & & & zwan dalej  Wykonawc , ktrego reprezentuje: & & & & & & & & & ..  & & & & & & & & & & & o nastpujcej tre[ci: Niniejsza umowa jest konsekwencj zamwienia publicznego nr 141/2024/TP-1/DZP realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamwieD publicznych z dnia 11 wrze[nia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz nastpstwem dokonanego przez Zamawiajcego w dniu & & & & & & & & . r. wyboru oferty. 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy istniejcych pomieszczeD wraz z uzyskaniem pozwolenia na u|ytkowanie na potrzeby WydziaBu Nauk Ekonomicznych w budynku przy ul. PrawocheDskiego 19 Uniwersytetu WarmiDsko-Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z opisem przedmiotu zamwienia oraz dokumentacj projektow stanowicymi ZaBcznik nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowizuje si do wykonania przedmiotu zamwienia z nale|yt staranno[ci, zgodnie z obowizujcymi normami i przepisami prawa, zasadami wspBczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robt w zakresie i w sposb okre[lony w specyfikacji warunkw zamwienia (zwanej dalej SWZ), w tym: dokumentacji projektowej, dokumentacji technicznej - zgodnie z obowizujcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zBo|onej ofercie przetargowej. Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych maszyn i urzdzeD, przeszkolenia pracownikw obsBugi, przekazania Zamawiajcemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidBowo[ci ich monta|u w obecno[ci producenta, je|eli wymaga tego gwarancja producenta oraz dokonania na wBasny koszt odbiorw z UDT. Elementy przeznaczone do rozbirki i demonta|u takie jak np. gruz, papa, Wykonawca zdemontuje i zutylizuje na wBasny koszt, chyba, |e opis przedmiotu zamwienia stanowi inaczej. Zysk ze sprzeda|y Wykonawca winien uwzgldni w przygotowaniu oferty. Dokumenty z utylizacji nale|y przedstawi wraz z dokumentacja odbiorow. Prace nale|y prowadzi w sposb zapewniajcy normalne funkcjonowanie pracownikom w ssiadujcych z budow obiektach uczelni. Wykonawca na wBasny koszt zobowizany bdzie do odpowiedniego zabezpieczenia sprztu Zamawiajcego, pozostawionego w budynku, podczas prowadzenia robt objtych niniejsz umow. W przypadku nienale|ytego wykonania zabezpieczenia sprztu oraz jego uszkodzenia caBkowity koszt jego naprawy ponosi Wykonawca. Wszystkie materiaBy zastosowane do realizacji robt powinny odpowiada, co do jako[ci wymogom wyrobw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre[lonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom projektw wykonawczych i przedmiarw robt oraz wymaganiom specyfikacji warunkw zamwienia. Wskazania oraz inne parametry przedmiotu zamwienia podane przez Zamawiajcego s wymaganiami minimalnymi. Pod pojciem  parametry rozumie si funkcjonalno[, przeznaczenie, kolorystyk, struktur, rodzaj materiaBu, ksztaBt, wielko[, bezpieczeDstwo, wytrzymaBo[ oraz pozostaBe parametry przypisane poszczeglnym materiaBom i urzdzeniom w dokumentacji zaBczonej do SWZ. W przypadku materiaBw lub produktw wymienionych w dokumentacji opisujcej przedmiot zamwienia poprzez wskazanie znakw towarowych, wskazanie takie nale|y traktowa jako przykBadowe. Zamawiajcy dopuszcza w tym zakresie zastosowanie materiaBw lub produktw rwnowa|nych jako[ciowo i funkcjonalnie (o parametrach rwnowa|nych lub wy|szych). W przypadku zaoferowania materiaBw lub produktw rwnowa|nych przez Wykonawc jest on zobowizany jednoznacznie wykaza, |e oferowane przez niego rwnowa|ne materiaBy lub produkty speBniaj wymagania okre[lone przez Zamawiajcego. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/monta|em urzdzenia ka|dorazowo powinien uzyska akceptacj Zamawiajcego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawc materiaBw i urzdzeD, Zamawiajcy zastrzega sobie prawo |dania przedstawienia certyfikatw na znak bezpieczeDstwa, deklaracji zgodno[ci lub certyfikatw zgodno[ci z obowizujc norm lub aprobat techniczn oraz kart technicznych materiaBw, za[ w odniesieniu do oferowanych urzdzeD - [wiadectw jako[ci i wymaganych atestw. Wykonawca na wBasny koszt zobowizany bdzie do odpowiedniego zabezpieczenia sprztu na placu budowy. W przypadku nienale|ytego wykonania zabezpieczenia sprztu oraz jego uszkodzenia caBkowity koszt jego naprawy ponosi Wykonawca. Wykonawca o[wiadcza, |e zapoznaB si ze SWZ wraz z zaBcznikami w tym: dokumentacj projektow, dokumentacj techniczn, przedmiarami oraz zdobyB konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawc z materiaBw, urzdzeD i przy pomocy sprztu, ktry dostarczy Wykonawca. 2 Terminy Strony ustalaj termin wykonania przedmiotu umowy: & & & & & ..od dnia zawarcia umowy. Za termin wykonania przedmiotu umowy, uwa|a si podpisanie przez Strony koDcowego protokoBu odbioru przedmiotu umowy wraz z niezbdnymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa oraz dokumentami o ktrych mowa w 11 ust. 9. 3 Wynagrodzenie Wynagrodzenie na podstawie, ktrego dokonano wyboru oferty wynosi: & & & & zB brutto (sBownie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .., w tym obowizujcy podatek VAT. Wynagrodzenie jest ryczaBtowe, zawiera wszelkie koszty niezbdne do zrealizowania umowy. Bd to midzy innymi koszty wynikajce z: podatku VAT, robt przygotowawczych, porzdkowych, zagospodarowania placu budowy i koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna wedBug zamontowanych przez Wykonawc podlicznikw lub uzgodnionego ryczaBtu) wraz z jego pzniejsz likwidacj, odwodnienia wykopw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zamwienia drg, chodnikw i ro[linno[ci, skBadowania materiaBw z rozbirek i ich utylizacji, wywozu zBomu, koszty zwizane z odbiorami wykonanych robt, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty niezbdne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczaBtowe za wykonanie przedmiotu umowy jest staBe i mo|e ulec zmianie jedynie na zasadach okre[lonych w 13. Rozliczenie poszczeglnych robt umowy nastpowaBo bdzie cz[ciowo, jednak nie cz[ciej ni| raz w miesicu, na podstawie faktur cz[ciowych wystawionych w oparciu o protokoBy odbioru cz[ciowego wykonania robt, okre[lonych w harmonogramie, o ktrym mowa w 5 Umowy, stanowicym zaBcznik do umowy. Rozliczenie na podstawie faktur cz[ciowych nie mo|e przekroczy 90% Wynagrodzenia, o ktrym mowa w 3 ust. 1. Rozliczenie koDcowe nastpi w oparciu o faktur koDcow oraz na podstawie protokoBu odbioru koDcowego wykonania przedmiotu umowy. Rozliczenie koDcowe nie mo|e by ni|sze ni| 10% Wynagrodzenia. Podstaw do wystawienia faktur cz[ciowych stanowi zaBczony do faktury oryginaB protokoBu cz[ciowego odbioru wykonania robt, wykonanych bez wad istotnych, potwierdzony przez Strony. Podstaw do wystawienia faktury koDcowej bdzie protokB odbioru koDcowego wykonania przedmiotu umowy, podpisany przez strony. Wykonawca zobowizuje si do wystawienia faktur VAT, za wykonane roboty budowlane, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. Wynagrodzenie za wykonane roboty bdzie pBatne z konta Zamawiajcego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze znajdujce si na dzieD zlecenia przelewu w wykazie podmiotw, o ktrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Dat zapBaty bdzie dzieD obci|enia rachunku bankowego Zamawiajcego. Zamawiajcy ZapBata nale|no[ci za faktur cz[ciow lub faktur koDcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno[ci za jako[ wykonanych robt. Dopuszcza si mo|liwo[ wcze[niejszego wykonania i rozliczenia realizowanej inwestycji ni| wynika to z harmonogramu, po dokonaniu stosownych uzgodnieD z Zamawiajcym. Zamawiajcy umo|liwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami okre[lonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamwieniach publicznych, przesBanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platform Elektronicznego Fakturowania:  HYPERLINK "https://efaktura.gov.pl/" https://efaktura.gov.pl/ Wykonawca nie mo|e bez zgody Zamawiajcego wyra|onej na pi[mie pod rygorem niewa|no[ci dokona przeniesienia swoich wierzytelno[ci wobec Zamawiajcego wynikajcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Podstaw wystawienia faktury bdzie: wykonanie robt; dokonanie odbioru cz[ciowego/koDcowego wykonanego przedmiotu umowy potwierdzone protokoBem odbioru podpisanym przez obie Strony; o[wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub dowody zapBaty, o ktrych mowa w 7 ust. 12. Zamawiajcy zaakceptuje jako dowd zapBaty rwnie| potwierdzenia przeleww nale|nego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcw i dalszych Podwykonawcw. Wykonawca zobowizany jest dostarczy faktur bezpo[rednio do DziaBu Inwestycji i Nadzoru Budowlanego UWM w Olsztynie mieszczcego si przy ul. Jana Heweliusza 8, 10  724 Olsztyn. Wykonawca o[wiadcza, |e jest rzeczywistym wBa[cicielem nale|no[ci wynikajcej z niniejszej umowy, w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z pzn. zm.). W razie zmiany okoliczno[ci, o ktrej mowa powy|ej, Wykonawca niezwBocznie poinformuje o tym Zamawiajcego. Na |danie Zamawiajcego, Wykonawca niezwBocznie przedstawi dodatkowe informacje, dotyczce rezydencji rzeczywistego wBa[ciciela. 4 Obowizki Zamawiajcego 1. Zamawiajcy zobowizany jest do: dostarczenia niezbdnej dokumentacji i protokolarnego przekazania placu budowy, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, odpBatnego udostpnienia Wykonawcy poboru wody, energii elektrycznej w ramach posiadanych przyBczy - stosownie do potrzeb niezbdnych do realizacji przedmiotu umowy, zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez zespB specjalistw bran|owych oraz zapewnienie nadzoru autorskiego, odbioru robt zanikajcych, odbioru koDcowego przedmiotu umowy i odbiorw cz[ciowych oraz uczestniczenie w przekazywaniu do u|ytkowania poszczeglnych cz[ci przedmiotowego zadania, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawc, odbioru prawidBowo wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem i zawart umow, organizowania narad koordynacyjnych, zgBoszenia rozpoczcia i zakoDczenia robt budowlanych do wBa[ciwego organu, powoBania komisji do cz[ciowego odbioru wykonania robt i komisji do odbioru koDcowego przedmiotu umowy. zapBaty wynagrodzenia za wykonane roboty. Zamawiajcy jest uprawniony do kontrolowania prawidBowo[ci wykonania robt w zakresie ich jako[ci, terminowo[ci i u|ycia wBa[ciwych materiaBw oraz wpisu wynikw kontroli i zaleceD pokontrolnych w protokoBach sporzdzonych z udziaBem Wykonawcy. Zamawiajcy ma prawo odmwi dokonania odbioru koDcowego, je|eli: roboty nie s ukoDczone, stwierdzono istnienie wad o charakterze istotnym tj. czynicych przedmiot zamwienia niezdatnym do zwykBego u|ytku), Wykonawca nie uporzdkowaB terenu robt po ich zakoDczeniu, Wykonawca nie usunB lub nie zapewniB unieszkodliwienia odpadw znajdujcych si na terenie budowy. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: ...................................., posiadajcy uprawnienia budowlane nr ................................................ . Przedstawiciele Wykonawcy zobowizani s do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Zamawiajcego. Nadzr inwestorski sprawowa bd: a) w bran|y & & & &  ......................................................................., b) w bran|y & & & & .  ..........................................., c) w bran|y & & & & - & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & , d) w bran|y & & & & . - & & & & & & & & & & & & & & & ..& & . Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziaBaj w imieniu i na rachunek Zamawiajcego. Inspektorzy nadzoru nie posiadaj peBnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajcego decyzji nioscych skutki finansowe, za wyBczeniem protokoBw odbiorw cz[ciowych do faktur oraz protokoBu odbioru koDcowego. Przedstawicielem Zamawiajcego oraz nadzr nad realizacj umowy sprawuje: & & & & & & & & & & ... Przedstawicielem Wykonawcy oraz nadzr nad realizacj umowy sprawuje: & & & & & & & & & & ... Koordynatorem ds. BHP ze strony Zamawiajcego jest: & & & & & & & & & & & & Koordynatorem ds. BHP ze strony Wykonawcy jest: & & & & & & & & & & & & Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialno[ci odszkodowawczej za: przerwy w dostawie mediw spowodowane z przyczyn niezale|nych od niego, awarie urzdzeD i przyBczy posiadanych przez Wykonawc. 5 Harmonogram Przedmiot umowy okre[lony w 1 umowy bdzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajcego, szczegBowym harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym (zwanym dalej tak|e harmonogramem), stanowicym zaBcznik do umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajcemu szczegBowy harmonogram sporzdzony w oparciu o dostarczony odrbnie, rwnie| jako zaBcznik do umowy oraz kosztorys szczegBowy (peBny) w wersji elektronicznej (ATH) i uproszczony w wersji papierowej obejmujcy caBy przedmiot umowy, o ktrym mowa w 1, na warto[ caBkowit, o ktrej mowa w 3 ust. 1. Zamawiajcy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy. Warto[ robt wykonanych w ostatnim elemencie (etapie) robt nie mo|e by ni|sza ni| 10% ceny ryczaBtowej, o ktrej mowa w 3 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowizany jest ka|dorazowo uaktualnia harmonogram, w zale|no[ci od zmian zakresu prac, w terminie 5 dni od daty zgBoszenia przez Zamawiajcego konieczno[ci dokonania zmian harmonogramu. Harmonogram mo|e ulec aktualizacji rwnie| w innych uzasadnionych przypadkach, w tym tak|e na wniosek Wykonawcy. W przypadku zgBoszenia przez Zamawiajcego uwag do harmonogramu Wykonawca bdzie zobowizany do uwzgldnienia tych uwag i przedBo|enia Zamawiajcemu poprawionego harmonogramu w terminie 2 dni od daty otrzymania zgBoszonych przez Zamawiajcego uwag. Je|eli Wykonawca nie uwzgldni uwag Zamawiajcego w terminie okre[lonym w ust. 4, a przedBo|ony, poprawiony przez Wykonawc harmonogram w istotny sposb bdzie niezgodny z postanowieniami Umowy lub bdzie uniemo|liwiaB prawidBowe wykonanie umowy w terminie okre[lonym w 2 ust. 1. Zamawiajcy bdzie uprawniony do wstrzymania robt w caBo[ci lub cz[ci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obci| Wykonawc. 6 Obowizki Wykonawcy Wykonawca zobowizany jest do: wykonania przedmiotu umowy z materiaBw wolnych od wad, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami prawa dotyczcymi realizacji robt budowlanych oraz zaleceniami inspektora nadzoru, wraz z dostarczeniem ostatecznego pozwolenia na u|ytkowanie przedmiotu umowy, uzyskanego w imieniu Zamawiajcego lub o[wiadczenia organu nadzoru budowalnego o niewniesieniu sprzeciwu; protokolarnego przejcia terenu budowy; zorganizowania placu budowy na swj koszt, w tym oznakowanie terenu budowy, wykonanie drg komunikacji, ogrodzeD, instalacji, zabudowaD prowizorycznych, doj[ do budynkw w trakcie wykonywania prac poprzez wykonanie wygrodzeD miejsc niebezpiecznych, zadaszeD i wszystkich innych czynno[ci niezbdnych do wBa[ciwego wykonania robt. Wykonawca jest zobowizany zabezpieczy i oznakowa prowadzone roboty oraz dba o stan techniczny i prawidBowo[ oznakowania, zapewni w bezpieczny sposb cigBo[ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych na przedmiotowych nieruchomo[ciach podczas prowadzenia robt; przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urzdzeD, przeszkolenia pracownikw obsBugi, przekazania Zamawiajcemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidBowo[ci ich monta|u w obecno[ci producenta, je|eli wymaga tego gwarancja oraz dokonania na wBasny koszt odbiorw z UDT. Wykonawca ma obowizek zapewnienia obej[ tymczasowych przepi dla instalacji wodnych, kanalizacyjnych i co. prace nale|y prowadzi w sposb zapewniajcy normalne funkcjonowanie pracownikom w ssiadujcych z budow obiektach uczelni, w tym roboty wewntrzne uci|liwe dla pracy zakBadu nale|y wykonywa poza godzinami pracy oraz w dni wolne; odpowiedniego zabezpieczenia na wBasny koszt sprztu Zamawiajcego pozostawionego w pomieszczeniach czynnego budynku, w trakcie prac budowlanych objtych niniejsz umow. W przypadku nienale|ytego wykonania zabezpieczenia sprztu oraz jego uszkodzenia caBkowity koszt jego naprawy ponosi Wykonawca; odpowiedniego zabezpieczenia, na wBasny koszt, sprztu pozostawionego na terenie budowy; zabezpieczenia terenu robt z zachowaniem nale|ytej staranno[ci; zabezpieczenia cz[ciowo wykonanych robt do czasu odbioru koDcowego; zorganizowania zaplecza robt; posiadania peBnego ubezpieczenia od odpowiedzialno[ci cywilnej i ryzyka budowlanego z tytuBu prowadzonej dziaBalno[ci zwizanej z realizacj zamwienia przez caBy okres realizacji przedmiotu zamwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ za szkody wyrzdzone wBasnym dziaBaniem osobom trzecim na terenie robt i na terenie przylegBym w stopniu caBkowicie zwalniajcym od tej odpowiedzialno[ci Zamawiajcego. wykonania i przekazania Zamawiajcemu w dniu zgBoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej oraz na pBycie CD w 2 egzemplarzach, wraz z dokumentami pozwalajcymi na ocen prawidBowego wykonania robt zgBoszonych do odbioru, zapewnienia inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robt, przerwania robt na |danie Zamawiajcego oraz zabezpieczenia wykonania robt przed ich zniszczeniem; zgBoszenia w formie pisemnej przedmiotu umowy do odbiorw cz[ciowych, odbioru koDcowego, uczestniczenia w czynno[ciach odbioru i zapewnienie usunicia stwierdzonych wad oraz uzyskania wszystkich odbiorw, na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego; prowadzenie dziennika budowy i udostpnianie go innym osobom upowa|nionym lub organom, celem dokonywania wpisw lub potwierdzeD  w razie potrzeby; dbania o nale|yty porzdek na terenie budowy; bezzwBocznego zawiadamiania Zamawiajcego o ewentualnych nieprawidBowo[ciach i brakach w opisie przedmiotu zamwienia, opracowania i przestrzeganie planu bezpieczeDstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie prowadzenia robt budowlanych - przekazanego Zamawiajcemu w dniu zawarcia umowy; pisemne informowanie Zamawiajcego o problemach okoliczno[ciach mogcych wpByn na warto[ koDcow zamwienia, jako[ robt oraz termin zakoDczenia przedmiotu umowy; zawiadomienia Zamawiajcego o wykonaniu robt zanikajcych lub ulegajcych zakryciu; umo|liwienia wstpu na teren budowy Zamawiajcemu, nadzorowi inwestorskiemu, autorskiemu, koordynatorowi Zamawiajcego ds. BHP i innym organom, celem dokonania kontroli oraz udzielania im informacji i pomocy wymaganej przepisami; zapewnienia ochrony mienia znajdujcego si na terenie budowy; uporzdkowania terenu robt po zakoDczeniu robt; niezwBocznego wykonania robt nie przewidzianych w dokumentacji a koniecznych ze wzgldu na bezpieczeDstwo lub zabezpieczenie przed awari, usunicia oraz unieszkodliwienia odpadw znajdujcych si terenie budowy; prowadzenia robt zgodnie z przepisami BHP i przeciwpo|arowymi, pod rygorem zastosowania sankcji wynikajcych z umowy; wyznaczenia koordynatora sprawujcego nadzr nad bezpieczeDstwem i higien pracy wszystkich pracownikw Wykonawcy i Podwykonawcw zatrudnionych w tym samym miejscu, oraz przekazania informacji w osobie wyznaczonego koordynatora Zamawiajcemu; ustalenia w uzgodnieniu z Podwykonawcami zasad wspBdziaBania uwzgldniajcych sposoby postpowania w przypadku wystpienia zagro|eD dla zdrowia lub |ycia pracownikw oraz przekazania tych zasad Zamawiajcemu; wspBpracy z wyznaczonym przez Zamawiajcego koordynatorem BHP w celu zapewnienia bezpieczeDstwem i higien pracy wszystkich zatrudnionych w tym samym miejscu; stosowania si do poleceD koordynatora BHP wyznaczonego ze strony Zamawiajcego; Wykonawca zobowizany jest do naprawy zniszczonych przez Wykonawc lub jego Podwykonawc w trakcie prowadzenia prac budowlanych nawierzchni (trawiastych, betonowych, asfaltowych, itp.); Wykonawca jest zobowizany do uzgodnienia z Zamawiajcym tras dowozu i wywozu materiaBw masowych na i z terenu budowy, na obszarze UWM. Wykonawca dostarcza wszystkie materiaBy niezbdne do wykonania przedmiotu umowy na wBasny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ za szkody wyrzdzone wBasnym dziaBaniem osobom trzecim na terenie robt i na terenie przylegBym w stopniu caBkowicie zwalniajcym od tej odpowiedzialno[ci Zamawiajcego. Wszystkie zakupione przez Wykonawc materiaBy powinny posiada za[wiadczenia o jako[ci dopuszczajce do stosowania w budownictwie, lub atesty oraz odpowiada jako[ciowym i gatunkowym wymaganiom okre[lonym w SWZ. Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ za dziaBania lub zaniechania podwykonawcw jak za wBasne dziaBania lub zaniechania. Wykonawca zobowizany jest zawiadomi Zamawiajcego ka|dym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajcej otwarcie postpowania restrukturyzacyjnego, zBo|enie wniosku o ogBoszenie upadBo[ci, lub o zBo|eniu wniosku o ogBoszenie upadBo[ci bdz likwidacj w terminie 7 dni od wystpienia tych okoliczno[ci. Wykonawca ponosi peBne koszty dostawy mediw i zobowizuje si do zainstalowania na swj koszt podlicznikw. Rozliczenie finansowe pobranych przez Wykonawc mediw dokonane bdzie na podstawie stanu licznikw na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiajcego. Zamawiajcy okre[la nastpujce wymagania, o ktrych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp zwizane z realizacj zamwienia, dotyczce zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez wykonawc lub podwykonawc: Wykonawca zobowizuje si do zatrudnienia w oparciu o umow o prac w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadaD, w sposb okre[lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy wszystkich pracownikw fizycznych oraz operatorw maszyn i urzdzeD, ktrzy przy realizacji robt opisanych w SWZ bd wykonywaBy czynno[ci w zakresie robt budowlanych zwizanych z & & & ...., pracami naprawczymi i porzdkowymi wskazanymi w zaBczniku nr 1 do SWZ. W odniesieniu do osoby, o ktrej mowa w pkt. 9.1, wykonujcej czynno[ci polegajce na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu pracy, Zamawiajcy wymaga udokumentowania faktu jej zatrudnienia poprzez przedstawienie przez Wykonawc przed podpisaniem umowy o[wiadczeD i dokumentw w zakresie potwierdzenia speBniania ww. wymogu. Wymg zatrudnienia na umow o prac nie dotyczy podwykonawcw prowadzcych dziaBalno[ gospodarcz na podstawie wpisu do CEIDG lub innych rwnowa|nych rejestrw, ktrzy wykonuj osobi[cie i samodzielnie czynno[ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamwienia; Wymg zatrudnienia na umow o prac ma zastosowanie tak|e do podwykonawcw oraz dalszych podwykonawcw. Wykonawca ma obowizek zawrze w umowie z podwykonawc wymg zatrudnienia przez podwykonawc i dalszych podwykonawcw osoby, o ktrej mowa w pkt. 9.1, na umow o prac. W trakcie realizacji zamwienia zamawiajcy uprawniony jest do wykonywania czynno[ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno[nie speBniania przez Wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac osoby wykonujcej wskazane w punkcie 9.1 czynno[ci. Zamawiajcy uprawniony jest w szczeglno[ci do: |dania dodatkowych o[wiadczeD i dokumentw w zakresie potwierdzenia speBniania ww. wymogw i dokonywania ich oceny, w szczeglno[ci o[wiadczenia zatrudnionego pracownika, o[wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prac, po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o prac zatrudnionego pracownika, innych dokumentw zawierajcych informacje, w tym dane osobowe, niezbdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prac, w szczeglno[ci imi i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat zawarcia umowy o prac, rodzaj umowy o prac i zakres obowizkw pracownika. |dania wyja[nieD w przypadku wtpliwo[ci w zakresie potwierdzenia speBniania ww. wymogw, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania [wiadczenia. Z tytuBu niespeBnienia przez Wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac osoby wykonujcej wskazane w punkcie 9.1 czynno[ci Zamawiajcy przewiduje sankcj w postaci obowizku zapBaty przez Wykonawc kary umownej w wysoko[ci okre[lonej w niniejszej umowie. NiezBo|enie przez Wykonawc w wyznaczonym przez Zamawiajcego terminie |danych dowodw w celu potwierdzenia speBnienia przez Wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac traktowane bdzie jako niespeBnienie przez Wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac osb wykonujcych wskazane w punkcie 9.1 czynno[ci. W przypadku uzasadnionych wtpliwo[ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc lub podwykonawc, Zamawiajcy mo|e zwrci si o przeprowadzenie kontroli przez PaDstwow Inspekcj Pracy. 7 Podwykonawcy Wykonawca  zgodnie z o[wiadczeniem zawartym w Ofercie  zamwienie wykona sam/sam, za wyjtkiem robt w zakresie & & & & , ktre zostan wykonane przy udziale podwykonawcy/w w tym, na ktrego/ych zasoby Wykonawca powoBywaB si, na zasadach okre[lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamwieD publicznych, w celu wykazania speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu, o ktrych mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamwieD publicznych. Je|eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktrego zasoby Wykonawca powoBywaB si, na zasadach okre[lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamwieD publicznych, w celu wykazania speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu, o ktrych mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamwieD publicznych, Wykonawca jest obowizany wykaza Zamawiajcemu, i| proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speBnia je w stopniu nie mniejszym ni| wymagany w trakcie postpowania o udzielenie zamwienia. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamwienia zamierzajcy zawrze umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowizany, w trakcie realizacji niniejszego zamwienia, do przedBo|enia Zamawiajcemu projektu tej umowy, a tak|e projektu jej zmiany, oraz po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowizany doBczy zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre[ci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajcy w cigu 7 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zgBasza pisemne zastrze|enia do przedBo|onego projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane w przypadku, gdy: nie speBniaj one wymagaD okre[lonych w SWZ; termin zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usBugi lub roboty budowlanej; umowa zawiera zapisy uzale|niajce dokonanie zapBaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robt przez Zamawiajcego lub od zapBaty nale|no[ci Wykonawcy przez Zamawiajcego; umowa nie zawiera uregulowaD dotyczcych zawierania umw na roboty budowlane, dostawy lub usBugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczeglno[ci zapisw warunkujcych podpisania tych umw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; umowa zawiera postanowienia ksztaBtujce prawa i obowizki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieD dotyczcych warunkw wypBaty wynagrodzenia, w sposb dla niego mniej korzystny ni| prawa i obowizki Wykonawcy, uksztaBtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej midzy Zamawiajcym a Wykonawc. NiezgBoszenie pisemnych zastrze|eD do przedBo|onego projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uwa|a si za akceptacj projektu umowy przez Zamawiajcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamwienia przedkBada Zamawiajcemu po[wiadczon (przez siebie) za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajcy w cigu 7 dni zgBasza pisemny sprzeciw do przedBo|onej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 4. NiezgBoszenie pisemnego sprzeciwu do przedBo|onej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okre[lonym w ust. 7, uwa|a si za akceptacj umowy przez Zamawiajcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamwienia na roboty budowlane przedkBada Zamawiajcemu po[wiadczon za zgodno[ z oryginaBem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, bdz jej zmiany, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyBczeniem umw o podwykonawstwo o warto[ci mniejszej ni| 0,5% warto[ci umowy netto wskazanej w 3 ust. 1 niniejszej umowy i nie przekraczajcej 50000 zB, jako niepodlegajce niniejszemu obowizkowi. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 9, je|eli termin zapBaty wynagrodzenia jest dBu|szy ni| okre[lony w ust. 4 lit. b, Zamawiajcy poinformuje o tym Wykonawc i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dBu|szym ni| 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystpienia o zapBat kary umownej. Przepisy ust. 2  10 stosuje si odpowiednio do zmian umw o podwykonawstwo. W przypadku powierzenia przez Wykonawc realizacji robt Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowizany do dokonania we wBasnym zakresie zapBaty wymagalnego wynagrodzenia nale|nego Podwykonawcy z zachowaniem terminw pBatno[ci okre[lonych w umowie zPodwykonawc. Dla potwierdzenia dokonanej zapBaty, wraz z faktur obejmujc wynagrodzenie za zakres robt wykonanych przez Podwykonawc, nale|y przekaza Zamawiajcemu o[wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inne dowody potwierdzajce dokonanie zapBaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajcy jest uprawniony do wstrzymania wypBaty wynagrodzenia do czasu przekazania przez Wykonawc potwierdzenia zapBaty wynagrodzenia Podwykonawcom. Wysoko[ wstrzymanego wynagrodzenia bdzie odpowiada wynagrodzeniu niezapBaconemu Podwykonawcy. Zamawiajcy dokona bezpo[redniej zapBaty wymagalnego wynagrodzenia przysBugujcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktry zawarB zaakceptowan przez Zamawiajcego umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktry zawarB przedBo|on Zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem ,HJLV   2 P ~  4Lfr`bv|6÷éٝÐÅzÅÅh_hNCJaJh_hf"CJaJh_h?CJPJaJh_h?CJ\aJh_h?6CJ]aJh_h?CJ]aJh_h?CJaJh_hhCJaJh_h?5CJ\aJh_hf 5CJaJh_h?5CJaJ-JLV  ~ 468@`  gdhgdh$a$gdh$a$gdh68@`H@02@Ddfv(>" ѹ箢 h_h>r7B*CJaJphh_h>r7CJaJh_h CJaJh_h_CJaJh_h>rCJPJaJh_hW9DCJaJh_hCJaJh_h>rCJaJh_h>r5CJ\aJ3`" %$+.c!A & FVd-DM ]^`Vgdh & FV]^`Vgdh!A & F<Vd-DM ]<^`Vgdh & F ^gdh & F V^`Vgdh & FV^`Vgdh & FV^`Vgd !!##V$$%<&r(t(($+,,,L-R---..../0041611t222222233<3~sgh_h>r5CJaJh_hCJaJh_h$CJaJh_h>r5CJ\aJh_h5CJ\aJ h_h_CJOJQJ^JaJh_hW9DCJaJh_h>rCJaJ#h_h>r>*CJOJQJ^JaJ h_hW9DCJOJQJ^JaJ h_h>rCJOJQJ^JaJ'./12222@35 5505\6u$ & FV7$8$H$^`Va$gdh$$ a$gdh & Fd^`gdhm$ & F^`gdh$a$gdh!A & FVd-DM ]^`Vgdh & F V^`Vgdh <3>3@3~3334(4*484:4L4P4`4h4j4x444444445555 5ڼړڼڼuf[Qh_hW9D5\h_h(CJaJh_h@[ZCJaJmHsHh_h$3CJaJmHsHh_h_CJaJmHsHh_h_CJaJh_h(CJaJmHsHh_h=vCJaJmHsHh_h$CJaJmHsHh_h CJaJmHsHh_h>rCJaJh_h>r5CJaJsHh_h5CJaJ 55.505J5r5x555@6\6v668|;;;<~=~>>>?~???@@ĸĩĞč|kZII h_hH9sCJOJQJ^JaJ h_hB$$CJOJQJ^JaJ h_h=vCJOJQJ^JaJ h_h$CJOJQJ^JaJ h_h>rCJOJQJ^JaJh_hB$$CJaJh_hH9sCJaJmHsHh_h>r5CJaJh_h>rCJaJh_hH9sCJaJh_h>r5CJ\aJh_hH9s5CJ\aJh_h>r5\\6<~=@>BDElHZE & FV7$8$H$^`Vgdh%A & F PVd-DM ]P^`Vgdh & FVd^`Vgdhm$%A & F PVd-DM ]P^`Vgdh%A & F <Vd-DM ]<^`Vgdh & F <Vd*$]<^`Vgdhm$@@AAAAAABB8B:BB|BBFD~DDDDDEEFFPHijĢo^RFRFh_h>rCJ]aJh_h)CJ]aJ h_h>rCJOJQJ^JaJ h_hi*(CJOJQJ^JaJ h_h CJOJQJ^JaJ h_hA_fCJOJQJ^JaJ h_hH9sCJOJQJ^JaJ h_hH9sCJPJaJmHsHh_hH9sCJPJaJ h_hA_fCJPJaJmHsHh_hTCJPJaJ h_hTCJPJaJmHsHPHjHlHHtIJJLLLMMJMLMNMNN*OLORPPPPDRSSPTT@WBWJW|WWWWr>*CJaJh_h>r5\ h_hHxch_hA_f7mHsHh_h>r7h_h>r0J+B*phjh_h>rU h_h>rh_h>rCJaJh_hA_fCJaJ/lHtIJNMN*OLORPDRS@WBWJW|WW h7$8$H$gdh $$a$gdh $^gdh$ & F^gdHxc & F ^`gdh & FV^`Vgdh$ & FV^`Vgdh & FV7$8$H$^`VgdhWX"ZZ\v]Z^.__naa$bccsssC$ & F/ d-DM a$gdHxc C$ & F (d-DM ](a$gdh & F 7$8$H$gdh & F7$8$H$`gdh & F =p#7$8$H$gdh & F =7$8$H$gdh & F7$8$H$gdh \v]X^Z^~^^^^.__|``naa"b$b c cccc d"dPddefòxfxTxEh_h>rCJOJQJaJ#h_hB$$7CJOJQJ^JaJ#h_hHxc7CJOJQJ^JaJ#h_h>r7CJOJQJ^JaJ&h_hHxcCJOJQJ\]^JaJ&h_h>rCJOJQJ\]^JaJ h_hHxcCJOJQJ^JaJ h_h>rCJOJQJ^JaJh_hICJaJh_hA_fCJaJh_h CJaJh_h>rCJaJcPdeffghxhhivvvvX$ & F .d1$7$8$H$].gdhm$$ v.1$7$8$H$].gdh$ & F .1$7$8$H$].gdh'E$ & F  "$d-D7$8$H$M gdh$ & F $1$7$8$H$gdhC$ & F/ d-DM a$gdHxc ffffggghh4hr>*CJOJQJ^JaJ h_h>rCJOJQJ^JaJh_h>r5\h_hRtCJaJh_h>rCJaJ/i0kklmmnnoo(optnn%A & F (pd-DM ](^`pgdh $$h^ha$gdh"$ & F v.d*$1$7$8$H$].gdhm$$ & F v.1$7$8$H$].gdh$ & F v.d1$7$8$H$].gdhm$ ttuuu@v0xx"zzz|b}d}l}}}<@΂ЂԈֈ(*NTV02÷שּׁ|k| hQ@h>r7B*CJaJphh_hB$$CJaJh_hCJaJmHsHh_h^CJaJh_hICJaJh_h>rCJaJh_h>r>*CJaJh_h>r5\ h_hB$$CJOJQJ^JaJ h_hOCJOJQJ^JaJ h_h>rCJOJQJ^JaJ*tu0x"zb}d}l}}}@va & F7$8$H$^`gdh & F 7$8$H$gdh $$a$gdh%A & F (d-DM ](^`gdh%A & F d-DM ]^`gdh%A & F (pd-DM ](^`pgdh @ֈzH\К & Fd^`gdh & Fd^`gdhm$#A & F d*$-DM ^`gdh & F*$^`gdhvzHJvxz"۲}rrcXcXh_hZekCJaJh_hZekCJaJmHsHh_hB$$CJaJ$h_hCJaJmHnHsHtH$h_hdCJaJmHnHsHtHh_hB$$CJaJnHtHh_hZekCJaJnHtHh_h^CJaJmHsHh_h>rCJaJh_h^CJaJh_hkICJaJh_hICJaJmHsH""$FHΗЗZ\ޙ z|Кl^` Ġ`bܡޡ"pr4^`|FH.0ΨҨ8FXJ꯯h_hB^CJaJh_hdCJaJh_hCJaJh_hkICJaJh_h CJaJh_hdCJaJmHsHh_hZekCJaJh_h>rCJaJh_hB$$CJaJ<Кl`Ġޡr`H0ҨFX` & F 1$7$8$H$gdh & FW*$^`Wgdh & F W*$^`Wgdh & F *$^`gdh & F*$^`gdhJPd `N0Ʊֱ8Z\²b̴дjlnprtvxzrɺɝɝh_hB^CJaJnHtHh_hCJaJnHtHh_hCJ\]aJh_h<CJ\]aJh_hCJaJh_h4gCJaJh_hB^CJaJh_hICJaJh_h>rCJaJ6`N²дjlnprtvxz0+ & F! 2 Px 4 #\'*.25@9d^gdhm$' & F! 2 Px 4 #\'*.25@9dgdhm$  & F dgdh & F 1$7$8$H$gdh .0ֺغҼԼ24 8,.T(*bd|*,Fއxlh_h5CJaJh_hCJaJmHsHh_hB^CJaJnHtHh_h7CJaJnHtHh_hB^CJaJh_hYCCJaJmHsHh_hCJaJ$h_hB^CJaJmHnHsHtHh_hCJaJnHtH$h_hCJaJmHnHsHtH*0Լ8Fi & F# nnWdx*$^n`Wgdhm$ & F# nnWd*$^n`Wgdhm$0 & F" 2n Px 4 #\'*.25@9nWd*$^n`Wgdhm$/ & F! 2 Px 4 #\'*.25@9d^`gdhm$@XZfhjrt DF"$|r|Vf|~Ĺ|h_h'CJaJnHtHh_hB$$CJaJnHtHh_h7'CJaJnHtHh_h>r5CJaJnHtHh_h>rCJaJh_hCJ\aJh_hCJaJh_h'CJaJmHsHh_hB^CJaJh_h'CJaJ0hjrrfooo & F*$7$8$H$^gdhm$ & FV*$7$8$H$^`Vgdhm$ & FV*$^`Vgdhm$ $*$a$gdh*$^`gdh  & F dgdh/ & F! 2n Px 4 #\'*.25@9nd^n`gdhm$ fHF,p T=?@zC`DxEElGnV*$7$8$H$^n`Vgdh & F,*$7$8$H$gdhm$ & FV*$^`Vgdhm$ & FV*$7$8$H$^`Vgdhm$ & F*$7$8$H$^gdhm$~HF`,rt|FHp || <T=>>??@@zCD`DxEElGvGHHIIJJKLtLvLxLLLLFMMMMɾ h_hB^ h_h7' h_h>rh_h>rCJaJh_h>r5\h_h7'@CJaJUh_hB$$CJaJnHtHh_h7'CJaJnHtHAs dostawy lub usBugi, w przypadku uchylenia si od obowizku zapBaty odpowiednio przez Wykonawc, podwykonawc lub dalszego podwykonawc zamwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 13, dotyczy wyBcznie nale|no[ci powstaBych po zaakceptowaniu przez Zamawiajcego umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedBo|eniu Zamawiajcemu po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usBugi. Bezpo[rednia zapBata obejmuje wyBcznie nale|ne wynagrodzenie, bez odsetek, nale|nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpo[redniej zapBaty Zamawiajcy umo|liwi Wykonawcy zgBoszenie pisemnych uwag dotyczcych zasadno[ci bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktrych mowa w ust. 13. Zamawiajcy poinformuje o terminie zgBaszania uwag, nie krtszym ni| 7 dni od dnia dorczenia tej informacji. W przypadku zgBoszenia uwag, o ktrych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajcego, Zamawiajcy mo|e: nie dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je|eli Wykonawca wyka|e niezasadno[ takiej zapBaty albo zBo|y do depozytu sdowego kwot potrzebn na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wtpliwo[ci Zamawiajcego co do wysoko[ci nale|nej zapBaty lub podmiotu, ktremu pBatno[ si nale|y, albo dokona bezpo[redniej zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je|eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka|e zasadno[ takiej zapBaty. W przypadku dokonania bezpo[redniej zapBaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktrych mowa w ust. 13, Zamawiajcy potrci kwot wypBaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale|nego Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji robt wynikajca z braku Podwykonawcy bdzie traktowana jako przerwa wynikBa z przyczyn zale|nych od Wykonawcy i bdzie stanowi podstaw naliczenia kar umownych. Wykonawca odpowiada za dziaBania i zaniechania podwykonawcw jak za swoje wBasne. 8 Kary umowne Wykonawca zapBaci Zamawiajcemu kary umowne: za rozwizanie umowy na wniosek Wykonawcy (w przypadku okoliczno[ci zale|nych od Wykonawcy) - kar umown w wysoko[ci 10% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 3 ust. 1; za odstpienie od umowy przez Zamawiajcego z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy  kar umown w wysoko[ci 10 % wynagrodzenia brutto okre[lonego w 3 ust. 1; za zwBok w wykonaniu caBo[ci przedmiotu umowy zgodnie z terminem okre[lonym w 2 ust. 1 umowy  kar umow w wysoko[ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okre[lonego w 3 ust 1, za ka|dy dzieD zwBoki; za zwBok w usuniciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy  kar umown w wysoko[ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okre[lonego w 3 ust. 1 za ka|dy dzieD zwBoki; w przypadku braku zapBaty nale|nego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  kar umown w wysoko[ci 0,5% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 3 ust. 1 za ka|de naruszenie; w przypadku nieterminowej zapBaty wynagrodzenia nale|nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  kar umown w wysoko[ci 0,5% wynagrodzenia brutto okre[lonego w 3 ust. 1 za ka|de naruszenie; w przypadku nieprzedBo|enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kar umown w wysoko[ci 1000,00 zB za ka|de naruszenie; w przypadku nieprzedBo|enia po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  kar umown w wysoko[ci 0,05% warto[ci brutto tej umowy, za ka|dy dzieD od daty jej popisania przez strony do dnia przedBo|enia umowy Zamawiajcemu; w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapBaty  kar umown w wysoko[ci 1000,00 zB, za ka|dy dzieD zwBoki od daty wskazanej w informacji, o ktrej mowa w 7 ust. 10. w przypadku niewykonania obowizkw o ktrych mowa w 6 ust. 1 lit aa)  ee)  kar umown w wysoko[ci 1.000 zB za ka|de naruszenie; w przypadku stwierdzenia niewykonania warunku Umowy, o ktrym mowa 6 ust. 9 w danym miesicu realizacji Umowy - kar umown w wysoko[ci 500 zB za ka|dy stwierdzony przypadek. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiajcego pBatno[ci w terminie okre[lonym w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo |da od Zamawiajcego zapBaty odsetek za zwBok w wysoko[ci ustawowej. Zamawiajcy jest uprawiony do dochodzenia odszkodowania uzupeBniajcego na zasadach oglnych, je|eli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do potrcenia kar umownych z wypBaty nale|no[ci za wykonane roboty. Aczna wysoko[ kar umownych, ktrych Zamawiajcy mo|e dochodzi od Wykonawcy, wynosi 10% warto[ci umowy okre[lonej w 3 ust. 1 umowy. 9 Warunki gwarancji i rkojmi Wykonawca udziela gwarancji jako[ci na przedmiot umowy. Gwarancj objte s roboty budowlane oraz materiaBy, urzdzenia i maszyny objte przedmiotem umowy. Wykonawca o[wiadcza i zapewnia Zamawiajcego, |e wykonane przez niego roboty objte przedmiotem umowy zostaBy wykonane prawidBowo, zgodnie z Umow, dokumentacj projektow do Umowy, a tak |e zgodnie z najlepsz wiedz Wykonawcy oraz aktualnie obowizujcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowizujcymi przepisami prawa, w tym istniejcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelk odpowiedzialno[ za wady robt powstaBe na skutek niezachowania ktregokolwiek z obowizkw okre[lonych powy|ej. Wykonawca bdzie odpowiedzialny wobec Zamawiajcego za wszelkie wady robt budowlanych oraz materiaBw, maszyn i urzdzeD, ktre wyjd na jaw po dacie odbioru koDcowego przedmiotu umowy a| do upBywu terminu gwarancji. Okres gwarancji wynosi & & & & . lata liczc od daty odbioru koDcowego przedmiotu umowy. W przypadku maszyn, urzdzeD i materiaBw objtych przedmiotem umowy, Wykonawca udziela gwarancji na 3 lata. Gwarancja Wykonawcy na maszyny, urzdzenia i materiaBy jest niezale|na od gwarancji udzielonej przez producenta tych maszyn, urzdzeD i materiaBw. W przypadku maszyn, urzdzeD i materiaBw, dla ktrych producent udzieliB dBu|szego okresu gwarancji, Wykonawca zobowizany jest do przekazania Zamawiajcemu dokumentw potwierdzajcych udzielenie gwarancji przez producentw tych maszyn urzdzeD lub materiaBw na okres dBu|szy ni| gwarancja Wykonawcy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowizany jest do dokonywania na wBasny koszt przegldw gwarancyjnych zapewniajcych bezusterkow eksploatacj oraz usuwania wszelkich wad i usterek tkwicych w przedmiocie umowy jak i powstaBych w okresie gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowizany zapewni bezawaryjne u|ytkowanie maszyn, urzdzeD i instalacji. Wykonawca zobowizanych jest do ponoszenia kosztw serwisu maszyn, urzdzeD i instalacji objtych przedmiotem umowy, zgodnie z zaleceniami producentw. W ramach serwisu nale|y uwzgldni koszty eksploatacyjne zwizane m.in. z wymian cz[ci, Wykonawca zobowizany bdzie do dostarczenia raportw serwisowych. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstaBych wskutek: dziaBania siBy wy|szej albo wyBcznie z winy u|ytkownika lub osoby trzeciej, za ktr Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno[ci, normalnego zu|ycia budynku lub jego cz[ci, winy u|ytkownika, w tym uszkodzeD mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzdzeD w sposb niezgodny z zasadami eksploatacji. Zamawiajcy ustala czstotliwo[ przegldw gwarancyjnych dla wykonanego przedmiotu umowy po ka|dych 12 - u miesicach eksploatacji od daty odbioru przedmiotu umowy bez zastrze|eD oraz ka|dorazowego wykonanego przegldu gwarancyjnego, chyba |e przepisy szczeglne lub zalecenia producentw nakazuj czstsze przegldy. Wykonanie przegldw serwisowych urzdzeD i instalacji zgodnie z warunkami DTR oraz obowizujcymi warunkami technicznymi. W przegldach gwarancyjnych i serwisowych bior udziaB przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajcego. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wyniku dokonanego przegldu gwarancyjnego i serwisowego, co zostanie potwierdzone w sporzdzonym protokole Wykonawca zobowizuje si do usunicia tych wad i usterek w terminie 14 dni od dnia przegldu. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowizany jest dostarczy w dacie odbioru robt bez zastrze|eD, jako zaBcznik do protokoBu. Niezale|nie od przysBugujcych Zamawiajcemu uprawnieD z tytuBu gwarancji, Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ z tytuBu rkojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach okre[lonych w Kodeksie Cywilnym przez okres wskazany w ust. 3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rkojmi wad lub usterek, Zamawiajcy poinformuje o tym Wykonawc na pi[mie. Wykonawca zobowizany jest przystpi do usunicia wad lub usterek (ujawnionych w okresie gwarancji lub rkojmi) w terminie 3 dni od otrzymania zgBoszenia, z zastrze|eniem wad szczeglnie uci|liwych, o ktrych mowa w ust. 12. Wykonawca zobowizuje si do usunicia zgBoszonych pisemnie przez u|ytkownika wad i usterek w terminie 21 dni kalendarzowych lub innym technologicznie mo|liwym terminie obustronnie uzgodnionym, a w przypadku wad szczeglnie uci|liwych, w tym awarii urzdzeD i instalacji zabezpieczenia urzdzeD i instalacji w cigu 48 godzin lub innym technologicznie mo|liwym terminie obustronnie uzgodnionym. Je|eli usunicie wady lub usterki ze wzgldw technicznych nie jest mo|liwe w terminie 14 dniu kalendarzowych Wykonawca jest zobowizany powiadomi o tym pisemnie Zamawiajcego. Zamawiajcy wyznaczy nowy termin, z uwzgldnieniem mo|liwo[ci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawc wyznaczonego terminu bdzie zakwalifikowane, jako odmowa usunicia wady lub usterki. W przypadku odmowy usunicia wad lub usterek ze strony Wykonawcy, lub nie wywizania si z terminw, o ktrych mowa w ust. 12 i 13, Zamawiajcy zleci usunicie tych wad lub usterek innemu podmiotowi obci|ajc kosztami Wykonawc, lub potrcajc te koszty z kwoty zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy. Na okoliczno[ usunicia wad lub usterek spisuje si protokB z udziaBem Wykonawcy i Zamawiajcego. Gwarancja ulega przedBu|eniu o czas, w ktrym na skutek wad lub usterek przedmiotu umowy nie mo|na byBo z niego korzysta. ZgBoszenia usterki dokonuje przedstawiciel Zamawiajcego w formie elektronicznej na adres poczty e-mail& & & & & & & & & & lub telefonicznie& & & & & & & & & & & & Wykonawca zapewnia, |e zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiaBy s wolne od wad fizycznych i prawnych. 10 Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysoko[ci 5% ceny ofertowej, tj. .......... zB w formie ................................ Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy wnoszone w formie pieni|nej zostanie wniesione na uzgodniony z Zamawiajcym rachunek bankowy. Zabezpieczenie musi by wniesione w cigu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiajcy ustala podziaB zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy na dwie cz[ci: a) 70% warto[ci zabezpieczenia dotyczy bdzie wykonania przedmiotu umowy, b) 30% warto[ci zabezpieczenia dotyczy bdzie rkojmi lub gwarancji. Zabezpieczenie w wysoko[ci 70%, gwarantujce zgodne z umow wykonanie robt, zostanie zwolnione w terminie 30 dni po zakoDczeniu odbioru koDcowego, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia pozostawione jest na zabezpieczenie roszczeD z tytuBu rkojmi za wady i zostanie zwrcona nie pzniej ni| w 15 dniu po upBywie okresu gwarancji lub rkojmi za wady w zale|no[ci od tego ktry okres upBynie pzniej. 11 Odbir robt Odbiorowi robt podlegaj: roboty zanikajce lub ulegajce zakryciu, roboty stanowice podstaw do wystawienia faktur cz[ciowych, roboty objte caBym zakresem przedmiotu umowy. Odbioru robt zanikajcych lub ulegajcych zakryciu dokonuje Zamawiajcy w terminie nie dBu|szym ni| 5 dni po ich zgBoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy przy wspBudziale przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Roboty zanikajce lub ulegajce zakryciu nie mog by zakryte lub w inny sposb uczynione niedostpnymi bez zgody Zamawiajcego. Wykonawca powinien umo|liwi Zamawiajcemu sprawdzenie robt, ktre zanikaj lub ulegaj zakryciu. Je|eli Zamawiajcy uzna odbir robt zanikajcych lub ulegajcych zakryciu za zbdny, ma obowizek pisemnie powiadomi o tym Wykonawc. Wykonawca, na |danie Zamawiajcego, ma obowizek odkry lub wykona otwory niezbdne dla zbadania robt, o ile wcze[niej nie poinformowaB Zamawiajcego o gotowo[ci robt do odbioru, a nastpnie na wBasny koszt przywrci stan poprzedni. Odbiorw cz[ciowych oraz odbioru koDcowego caBego przedmiotu umowy dokona Komisja Odbioru powoBana przez Zamawiajcego. Rozpoczcie odbiorw cz[ciowych i odbioru koDcowego przedmiotu umowy nastpi w cigu 5 dni roboczych po zgBoszeniu gotowo[ci do odbioru cz[ciowego lub koDcowego. Podstaw do zgBoszenia gotowo[ci do odbioru cz[ciowego jest zakoDczenie robt podlegajcych odbiorowi cz[ciowemu oraz przekazanie Zamawiajcemu przez Wykonawc niezbdnych dokumentw umo|lwiajcych przeprowadzanie odbioru, w tym: dokumentacja powykonawcza, dziennik budowy, protokoBy rozruchu wbudowanych maszyn i urzdzeD, [wiadectwa jako[ci, certyfikaty, w tym certyfikaty na znak bezpieczeDstwa, gwarancje, protokoBy i za[wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawc sprawdzeD i badaD w szczeglno[ci dotyczce robt bran|owych, dokumenty dopuszczajce przedmiot umowy i urzdzenia do eksploatacji, atesty na zastosowane materiaBy i urzdzenia, o[wiadczenie Kierownika budowy o zgodno[ci wykonania robt z przepisami i obowizujcymi polskimi normami. Podstaw do zgBoszenia gotowo[ci do odbioru koDcowego przedmiotu umowy stanowi Bcznie: zakoDczenie wszystkich robt, przekazanie Zamawiajcemu dokumentw okre[lonych w ust. 8 oraz dostarczenie Zamawiajcemu ostatecznego pozwolenia na u|ytkowanie lub o[wiadczenia organu nadzoru budowlanego o niewniesieniu sprzeciwu. Je|eli w trakcie odbioru wystpi: wady nieistotne (usterki, niezgodno[ci) Zamawiajcy dokona odbioru cz[ciowego/ koDcowego oraz zostanie sporzdzony protokB zawierajcy list usterek lub niezgodno[ci, w ktrym zostan wskazane usterki lub niezgodno[ci do usunicia w terminie uzgodnionym przez Strony, wady istotne (tj. czynice przedmiot zamwienia niezdatnymi do zwykBego u|ytku) nadajce si usunicia, Zamawiajcy mo|e wstrzyma odbir i wyznaczy termin ich usunicia. Po usuniciu przez Wykonawc wskazanych wad istotnych, Strony przystpi po odbioru robt, wady nie nadajce si do usunicia (wady nieusuwalne), Zamawiajcy mo|e: dokona odbioru przedmiotu umowy je|eli wady umo|liwiaj jego u|ytkowanie i odpowiednio do utraconej warto[ci u|ytkowej i technicznej przedmiotu umowy obni|y wynagrodzenie, odmwi odbioru i odstpi od umowy z przyczyn le|cych po stronie Wykonawcy, je|eli wady uniemo|liwiaj u|ytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Je|eli Zamawiajcy stwierdzi, |e roboty nie zostaBy zakoDczone odmwi dokonania odbioru cz[ciowego lub odbioru koDcowego i wyznaczy termin ponownego przystpienia do czynno[ci odbioru. Zamawiajcy odmwi dokonania odbioru koDcowego je|eli Wykonawca nie dostarczyB ostatecznego pozwolenia na u|ytkowanie lub o[wiadczenia organu nadzoru budowlanego o niewniesieniu sprzeciwu tak|e w przypadku gdy roboty zostaBy wykonane. Wykonawca zobowizany jest do zawiadomienia Zamawiajcego o usuniciu wad w celu dokonania ich odbioru przez Zamawiajcego. Za dat odbioru cz[ciowego/koDcowego strony uznaj dzieD podpisania protokoBu odbioru cz[ciowego/ koDcowego. 12 Odstpienie od umowy Zamawiajcy ma prawo odstpi od Umowy w przypadku: naruszenia przez Wykonawc warunkw umowy, je|eli naruszenie to nie zostaBo usunite w terminie jednego tygodnia od zawiadomienia o jego dokonaniu; zwBoki w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem przekraczajcego 14 dni od terminu okre[lonego w harmonogramie; gdy Wykonawca powierzyB Podwykonawcy realizacj umowy bez dokonania czynno[ci o ktrych mowa w 7; caBo[ lub cz[ majtku Wykonawcy zostanie zajta w postpowaniu egzekucyjnym (je|eli  zostanie wydany nakaz zajcia majtku Wykonawcy w stopniu uniemo|liwiajcym realizacj  Umowy); zostanie zBo|ony wniosek o upadBo[ lub likwidacj Wykonawcy (Wykonawca zobowizany jest zawiadomi Zamawiajcego o ka|dym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniajcej zBo|enie wniosku o upadBo[ oraz o wpByniciu wniosku o upadBo[ bdz likwidacj w terminie 7 dni od wystpienia tych okoliczno[ci); Wykonawca nie rozpoczB robt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajcego w terminie 3 dni od wystpienia tych okoliczno[ci; Wykonawca przerwaB realizacj robt bez uzasadnienia i przerwa trwa dBu|ej ni| 14 dni; zaj[cia okoliczno[ci przewidzianych w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp. W przypadkach o ktrych mowa w ust 1 Zamawiajcy uprawniony jest do odstpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzicia wiadomo[ci o powy|szych okoliczno[ciach, jednak nie pzniej ni| w terminie do dnia & & & & & & & & & & ...; Zamawiajcy ma prawo odstpi od Umowy w przypadku konieczno[ci wielokrotnego dokonywania bezpo[redniej zapBaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno[ci dokonania bezpo[rednich zapBat na sum wiksz ni| 5% Wynagrodzenia. Zamawiajcy ma prawo odstpi od Umowy w przypadku, gdy wystpi (zaistnieje) istotna zmiana okoliczno[ci powodujca, |e wykonanie umowy nie le|y w interesie publicznym, czego nie mo|na byBo przewidzie w chwili zawarcia umowy, Zamawiajcy mo|e odstpi od umowy w cigu 30 dni od powzicia wiadomo[ci o powy|szych okoliczno[ciach. W przypadku, odstpienia od umowy przez Zamawiajcego, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstpienia przez Zamawiajcego od umowy. W przypadku odstpienia od umowy Wykonawc i Zamawiajcego obci|aj obowizki szczegBowe: w terminie 3 dni od daty odstpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajcego nieodpBatnie sporzdzi szczegBowy protokB inwentaryzacji robt w toku na dzieD odstpienia od umowy, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktra ponosi odpowiedzialno[ za odstpienie od umowy, Wykonawca nieodpBatnie sporzdzi wykaz tych materiaBw, konstrukcji lub urzdzeD, ktre nie mog by wykorzystane przez Wykonawc do realizacji innych robt nie objtych niniejsz umow, je|eli odstpienie nastpiBo z przyczyn niezale|nych od Wykonawcy, Wykonawca zgBosi do dokonania przez Zamawiajcego odbioru robt przerwanych oraz robt zabezpieczajcych, je|eli odstpienie od umowy nastpiBo z przyczyn, za ktre Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca na wBasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu Zamawiajcego urzdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione, uporzdkuje teren budowy i przeka|e protokolarnie Zamawiajcemu. Strony przyjmuj, |e przyczyny odstpienia wymienione w 12 ust. 1 s zale|ne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialno[ za ich zaistnienie. Zamawiajcy w razie odstpienia od umowy z przyczyn, za ktre Wykonawca nie odpowiada, zobowizany jest do: dokonania odbioru robt przerwanych, zapBaty wynagrodzenia za roboty, ktre zostaBy wykonane do dnia odstpienia, przejcia od Wykonawcy pod swj dozr terenu budowy. Odstpienie od umowy powinno nastpi w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci takiego o[wiadczenia i powinno zawiera wskazane przyczyny odstpienia. Zamawiajcy mo|e odstpi od cz[ci umowy na zasadach okre[lonych w niniejszym paragrafie. 13 Zmiany w umowie Wszelkie zmiany niniejszej umowy bd odbywaBy si w formie aneksw sporzdzanych na pi[mie, pod rygorem niewa|no[ci. Dopuszcza si zmian postanowieD zawartej umowy w stosunku do tre[ci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru Wykonawcy, je|eli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy. Zamawiajcy przewiduje mo|liwo[ dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w nastpujcych przypadkach: dziaBania siBy wy|szej (np. klski |ywioBowej, strajku, wojny i dziaBaD wojennych) majcej bezpo[redni wpByw na terminowo[ wykonania przedmiotu umowy  o czas wystpowania siBy wy|szej, zwBoki i przestojw zawinionych przez Zamawiajcego, wystpienia warunkw atmosferycznych uniemo|liwiajcych wykonywanie robt. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaj warunki, w ktrych niemo|liwe jest prowadzenie robt bezpiecznie pod wzgldem BHP, w sposb prawidBowy, zgodny z umwion technologi lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si wystpienie [redniej dobowej temperatury ni|szej ni| minus 10 st. C w zakresie robt zewntrznych budowlanych. Zredni temperatur Wykonawca ustala (na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wBa[ciwego dla miejsca budowy). Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si tak|e nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawaBnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry  uniemo|liwiajce prowadzenie zewntrznych robt budowlanych w ogle bdz bez niewspBmiernych nakBadw. O wystpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca niezwBocznie poinformuje Zamawiajcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajcy ma prawo weryfikacji ustaleD nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wBa[ciwych dla miejsca budowy), w szczeglno[ci [redniej temperatury dziennej, wystpienie okoliczno[ci, ktrych strony umowy nie byBy w stanie przewidzie, pomimo zachowania nale|ytej staranno[ci, zmiany lub uzupeBnienia listy podwykonawcw podczas wykonywania umowy, wydBu|enia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleD lub decyzji administracyjnych i uzgodnieD wymaganych dla wykonania umowy, je|eli Bczny czas oczekiwania na pozwolenia i decyzje administracyjne przekroczy Bcznie 21 dni, wystpienia konieczno[ci wykonania robt niezbdnych do prawidBowego wykonania Przedmiotu umowy, ktre nie zostaBy przewidziane w dokumentacji projektowej o ktrych mowa w ust. 4, wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajcego z przyczyn niele|cych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziaBanie powoduje, |e nie jest mo|liwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie, wystpienia awarii na terenie budowy, za ktr odpowiedzialno[ci nie ponosi Wykonawca, skutkujcej konieczno[ci wstrzymania wykonania robt budowlanych przez Wykonawc, zmiany po upBywie skBadania ofert powszechnie obowizujcych przepisw prawa, ktre miaBy wpByw na mo|liwo[ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, zaistnienia innych okoliczno[ci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujcych konieczno[ci wprowadzenia zmian do umowy. W przedstawionych powy|ej przypadkach wystpienia zwBoki strony ustal nowe terminy realizacji. Dopuszcza si zmian postanowieD zawartej umowy w stosunku do tre[ci oferty dotyczcej zakresu robt w przypadku: konieczno[ci wykonania robt zamiennych, ktrych wykonanie ma na celu prawidBowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a konieczno[ ich wykonania wynika okoliczno[ci, ktrych strony umowy nie byBy w stanie przewidzie, pomimo zachowania nale|ytej staranno[ci, ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno[ci wykonania robt dodatkowych niezbdnych do prawidBowego wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczno[ ich wykonania wynika okoliczno[ci, ktrych strony umowy nie byBy w stanie przewidzie, pomimo zachowania nale|ytej staranno[ci, zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy decyzji administracyjnych, na podstawie ktrych prowadzone s roboty objte umow, powodujcej konieczno[ zmiany dotychczasowego zakresu robt przewidzianego w dokumentacji projektowej. W przypadku konieczno[ci wykonania robt zamiennych lub dodatkowych, Wykonawca zobowizany jest do zBo|enia Zamawiajcemu wniosku zawierajcego precyzyjny opis robt zamiennych lub dodatkowych wraz z szacowanym kosztem ich wykonania. Wynagrodzenie z tytuBu wykonania robt zamiennych lub dodatkowych bdzie ustalone na podstawie obmiarw i wskaznikw cenotwrczych kosztorysu zBo|onego przed podpisaniem umowy. W oparciu o wniosek Wykonawcy Strony sporzdz protokB konieczno[ci zawierajcy ustalony zakres robt zamiennych lub dodatkowych oraz wynagrodzenie z tego tytuBu. ProtokB konieczno[ci stanowi podstaw do dokonania zmiany Umowy. Wykonawca mo|e przystpi do wykonania robt zamiennych lub dodatkowych wyBcznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajcego. Dopuszcza si zmian terminw poszczeglnych elementw wykonania robt lub robt przewidzianych do wykonania w poszczeglnych etapach, ustalonych w harmonogramie rzeczowo-terminowo- finansowym. Zmiana terminw poszczeglnych etapw wykonania robt lub robt przewidzianych do wykonania w poszczeglnych etapach, ustalonych w harmonogramie rzeczowo-terminowo- finansowym nie wymaga aneksu do umowy, je|eli zmiany te nie bd miaBy wpBywu na koDcowy termin wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego bdzie si odbywaBa na wniosek Wykonawcy, ktry przedBo|y Zamawiajcemu zmieniony harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajcego. W przypadku wniosku Zamawiajcego o zmian harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, Wykonawca bdzie zobowizany na podstawie tego wniosku przygotowa zmieniony harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy i przedBo|y do akceptacji Zamawiajcemu. Zamawiajcy przewiduje zmian umowy, w przypadku zmiany: wynagrodzenia z powodu nie wykonania cz[ci zamwienia, rezygnacji lub wyBczenia cz[ci zamwienia z zastrze|eniem, |e zmniejszenie Bcznego wynagrodzenia Wykonawcy z tej przyczyny nie mo|e nastpi o wicej ni| 50% pierwotnej warto[ci tego wynagrodzenia; wyBczenia lub zaniechania wykonania niektrych elementw robt - je|eli zmiany bd miaBy wpByw na koszty wykonania zamwienia przez Wykonawc. Wykonawca mo|e zBo|y pisemn informacj o konieczno[ci wprowadzenia rozwizania istotnie odbiegajcego od przedstawionego/ych w dokumentacji projektowej, z uzasadnieniem konieczno[ci wprowadzenia takiej zmiany z tym zastrze|eniem, |e wniosek Wykonawcy musi zosta zaakceptowany przez Zamawiajcego, a zaproponowane rozwizanie nie mo|e spowodowa zwikszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zaproponowane rozwizanie nie mo|e pogorszy efektu ekologicznego zaBo|onego przez Zamawiajcego. Zamawiajcy przewiduje mo|liwo[ zmiany umowy w zakresie osb wyznaczonych do kontaktw miedzy stronami, Kierownika budowy, robt oraz osb wyznaczonych do peBnienia samodzielnych funkcji technicznych podczas realizacji przedmiotowego zamwienia, je|eli nowo wyznaczone osoby posiada bd kwalifikacje odpowiadajce wymaganiom okre[lonym przez Zamawiajcego w specyfikacji warunkw zamwienia oraz zaistniaBe zmiany bd wywoBane okoliczno[ciami, ktrych nie mo|na byBo przewidzie w chwili podpisania umowy. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy, mo|e nastpi wyBcznie za zgod Zamawiajcego, po uprzednim zBo|eniu przez Wykonawc wniosku o tak zmian oraz zBo|eniu dokumentw potwierdzajcych, |e wskazane we wniosku osoby posiadaj kwalifikacje i do[wiadczenie takie same lub wy|sze od kwalifikacji i do[wiadczenia, wymaganych od tych osb w przeprowadzonym postpowaniu o zamwienie publiczne i nastpnie wymaga umieszczenia jej w Dzienniku Budowy. Zamawiajcy przewiduje zmian umowy, w przypadku zmiany: stawki podatku od towarw i usBug oraz podatku akcyzowego, wysoko[ci minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko[ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac, zasad podlegania ubezpieczeniom spoBecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko[ci stawki skBadki na ubezpieczenie spoBeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zasad gromadzenia i wysoko[ci wpBat do pracowniczych planw kapitaBowych, o ktrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitaBowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572), - na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy oraz je|eli zmiany bd miaBy wpByw na koszty wykonania zamwienia przez Wykonawc. wynagrodzenia z powodu nie wykonania cz[ci zamwienia, rezygnacji lub wyBczenia cz[ci zamwienia z zastrze|eniem, |e zmniejszenie Bcznego wynagrodzenia Wykonawcy z tej przyczyny nie mo|e nastpi o wicej ni| 50% pierwotnej warto[ci tego wynagrodzenia, wyBczenia lub zaniechania wykonania niektrych elementw robt - je|eli zmiany bd miaBy wpByw na koszty wykonania zamwienia przez Wykonawc. Dopuszcza si zmiany cen produktw stanowicych element przedmiotu zamwienia w oparciu o wskaznik cen towarw i usBug konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GBwnego Urzdu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzdu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku cen towarw i usBug konsumpcyjnych za poprzedni kwartaB, ogBaszanego przez Prezesa GBwnego Urzdu Statystycznego na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeD SpoBecznych, nie cz[ciej ni| raz na sze[ miesicy. Podstaw waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegBy kwartaB. Wynagrodzenie bdzie podlegaBo waloryzacji najwcze[niej po sze[ciu miesicach od dnia zawarcia umowy. Wystpujc o wynagrodzenie, wykonawca jest zobowizany do uwzgldnienia waloryzacji w oparciu o warto[ci wynikajce z ostatnich dostpnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa GBwnego Urzdu Statystycznego. Zamawiajcy dokona wypBaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustalon warto[. W przypadku gdyby wskaznik, o ktrym mowa w ust. 11 przestaB by dostpny, zastosowanie znajd inne, najbardziej zbli|one, wskazniki publikowane przez Prezesa GBwnego Urzdu Statystycznego. Aczna warto[ korekt wynikajca z waloryzacji nie przekroczy 10 % Bcznego wynagrodzenia, o ktrym mowa w 3 ust. 1 umowy. Przez Bczn warto[ korekt, o ktrej mowa w ust. 15 nale|y rozumie warto[ wzrostu lub spadku wynagrodzenia wykonawcy wynikajc z waloryzacji. Wynagrodzenie bdzie podlegaBo waloryzacji, je[li okre[lony wskaznik okre[lony w ust. 11 wynosi bdzie co najmniej 105% lub nie wicej ni| 95%. Przypadki zmiany umowy okre[lone powy|ej stanowi katalog zmian, na ktre Zamawiajcy mo|e wyrazi zgod. Nie stanowi jednocze[nie zobowizania do wyra|enia takiej zgody. 14 Postanowienia koDcowe W sprawach nie uregulowanych umow, maj zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamwieD publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowizujce w tym zakresie przepisy. Wykonawca zapewni w okresie obowizywania niniejszej umowy peBn ochron danych osobowych oraz zgodno[ ze wszelkimi obecnymi oraz przyszBymi przepisami prawa dotyczcymi ochrony danych osobowych. Spory mogce wynika podczas realizacji umowy bd rozstrzygane przez wBa[ciwy sd dla miejsca siedziby Zamawiajcego. Umow sporzdzono w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajcego i jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJCY: WYKONAWCA: SporzdziBa: Dorota Borkowska        PAGE \* MERGEFORMAT 19 lGvGHJJKvLxLLLLHNOydd & FWd^`Wgdh & F V^`Vgdh $$a$gdh$$V^`Va$gdh & FV*$^`Vgdhm$ & FV*$7$8$H$^`Vgdhm$ & F,nV*$7$8$H$^n`Vgdhm$nV*$7$8$H$^n`Vgdh MM,N.NHNOOOP(P*P:P>P@PBPPPQ$Q(Q.Q:QQQnRzR~R0SNShSnSSSSSSSTTTTTRUzU|U~UVVVVVVWWWWXX,X4X$Y&YYYYZZZټٴټٴ٭ٴٴ٭ټ h_hoV}h_h^5h_h'mHsH h_hB^h_hNmHsH h_h^ h_hd h_hB$$ h_h>rh_h7'mHsHCO(Q~RS~UW&YZ[]^_`aaaaa$d^a$gdh7$a$gdh & F Vd*$^`Vgdhm$ & FWd7$8$H$^`Wgdhm$ & FWd^`WgdhZZZZ[[[H[d[[[[[\N\P\R\T\\\]^^^&_(_b_d____`h`j``>aBaaawh_h>rCJaJh_h[7CJaJh_hB^CJaJh_h^CJPJaJh_h^CJaJ h_hB^h_h^mHsHh_h5imHsHh_hNmHsH h_hC#k h_h>rh_h^5 h_h^h_hC#kmHsH&aaaaaaaaRbcccccccccdDdFdvdxdddjeleeeffϽϠq`q`q`q`qqqOq`q`qOq` h_hB$$0JJCJaJmHsH h_h0JJCJaJmHsH h_h40JJCJaJmHsHh_hCJaJmHsHh_h4CJaJmHsHh_h4CJaJ"h_h>r5CJ\aJmHsH"h_h5i5CJ\aJmHsHh_h>r5CJ\aJh_h35CJ\aJ'h_h5i5B*OJQJ\^Jphf6f8fff"g$gfghghii i*i>i@iPiRiZidiiiii*jޭvfvWHh_hCJaJmHsHh_hl%1CJaJmHsHh_ha5CJaJmHsHh_h>r5CJaJmHsHh_hWCJaJmHsHh_h>rCJaJmHsHh_h>r0JJ h_hl%10JJCJaJmHsHh_h4CJaJmHsH h_hB$$0JJCJaJmHsH h_h0JJCJaJmHsH h_h40JJCJaJmHsHahg iiBn:psttTuxv|}Z6Jxn#A & F Sp#Sed-DM ^S`egdh & F p#Vd*$^`Vgdfc{m$ & F p#Vd*$^`Vgdhm$*j`jtjvjjjkkklll4lllllmmm@nBno(o.odono|o~op4p8p:prCJaJh_hCJaJmHsHh_hB$$CJaJmHsHh_h3CJaJmHsHh_hl%1CJaJmHsHh_h>rCJaJmHsHh_h#YCJaJmHsH-rrsssttTuxvwwxrxxxzzzz||}(~VZ6J@BDLNԸԸԭԖԀuԸuuh_hfc{CJaJh_h]CJaJh_h~eCJaJh_h#Y7CJaJh_hC#kCJaJh_hB^CJaJh_h#YCJaJ h_h>rCJOJQJ^JaJh_h>rCJaJh_h3CJaJh_hn CJaJh_hB$$CJaJ.NTVxn68vxz~Ԏfhl^Xʒ\|~xz(*8ǹǮǮ߮v߮h_h(CJaJh_h)DCJaJh_h(CJaJh_hsTCJaJh_h$35CJaJh_h$3CJaJh_h=5CJ\aJh_h$35CJ\aJh_h$35\h_hB$$CJaJh_h]CJaJh_h>rCJaJ+nvxԎX~Ɩ$gdh & F V*$^`Vgdh*$7$8$H$^gdh & F V*$7$8$H$^`Vgdh $7$8$H$a$gdh $$a$gdh & F p#Vd*$^`Vgdfc{m$ƖP̗*xz&ڞ̟XԢP˼˭˞ˍ||k|||Z h_h)CJOJQJ^JaJ h_hfCJOJQJ^JaJ h_h CJOJQJ^JaJ h_h>rCJOJQJ^JaJh_h CJOJQJaJh_hB$$CJOJQJaJh_h<-CJOJQJaJh_h>rCJOJQJaJh_h>r5\mHsHh_h$35\mHsHh_h>r5\#ƖP̗*&ڞ̟nn(C$ & F (Vd-DM ](^`Va$gdh#E & F Vd-DM ^`VgdhE & F %d-DM ^gdh#E & F pd-DM ^`pgdh JL@Щ&($&"$Fd³¤¤“whwhwYh_hlCJaJmHsHh_h)CJaJmHsHh_h>rCJaJ h_hlCJOJQJ^JaJ h_hfCJOJQJ^JaJh_hfCJaJmHsHh_haCJaJmHsHh_hfCJaJ h_hUCJOJQJ^JaJ h_h>rCJOJQJ^JaJ h_hB$$CJOJQJ^JaJ"ЩnfFP|$ & F p#gdh $$a$gdh(C$ & F (d-DM ](^`a$gdh$C$ & F(d-DM ](^`a$gdh & F Vd*$^`Vgdhm$df0ֳس lnf*DFLNPz|йlp<@׶tiibWih_hpCCJaJ h_hpCh_h>rCJaJh_h~emHsH h_h>rh_hl5\h_h>r5\mHsHh_h$35\mHsHh_h>r5\h_hywCJaJh_hfCJaJh_hB$$CJaJh_hlCJaJh_hlCJaJmHsHh_hB$$CJaJmHsH"й@8hbxE & F p#d-DM gdh & F p#7$8$H$gdh & F p#gdh & F 8 Sp#SW7$8$H$^S`Wgdh & F 8Sp#SW^S`Wgdh$ & F 8Sp#SW^S`Wgdh @468hb<>~&ɾ߾ߏqqh_hB$$CJOJQJaJh_h>rCJOJQJaJh_hCJaJh_hC7CJaJh_h(7CJaJh_h)D7CJaJh_h)DCJaJh_h(CJaJh_h`)CJaJh_hCCJaJh_hB$$CJaJh_h>rCJaJ)b~ 4 VZc#A & F Sp#d-D7$8$H$M `gdh#A & F Sp#(d-DM ^(`gdhA & F Sp#d-DM ^gdh & F p#7$8$H$gdh%E & F 1p#4pd-DM ^4`pgdh &( 04 VVXZ>@BHJLlZ\Fװה׊|nf^fWfWW h_hCh_hB$$\h_hC\h_h>r5\mHsHh_h$35\mHsHh_h>r5\h_h(CJaJ h_h(CJOJQJ^JaJ h_h>rCJOJQJ^JaJh_h tCJaJh_hB$$CJaJh_h>rCJaJh_h>rCJOJQJaJh_h4z(CJOJQJaJ @BLlZdXF & F ^`gdh & F 8^`gdh$ & F%1$5$7$8$9DH$gdh $$a$gdh & F p#7$8$H$gdhFH$d24NPXF(tvprt(ƺƺƺƺޯ޺ޯޣޯޯޚ~h_hNOaJh_hUgaJh_hUg\aJh_hCaJh_h6yCJ\aJh_hCCJaJh_hB$$CJ\aJh_hNCJ\aJh_hsTCJ\aJh_hCCJ\aJh_hC\ h_hC h_hB$$0vtjp{{g hp#h7$8$H$^hgdh & F' p#d*$7$8$H$gdhm$ & F% p#d*$7$8$H$gdh$A & F& p#d-DM ^`gdh & F& 7$8$H$gdhF$ & F(`a$gdh & F&^`gdh z|  jjйraVVVVh_hCCJaJ h_hB$$CJOJQJ^JaJ#h_hCCJOJQJ\^JaJ h_hCCJOJQJ^JaJh_hCJ\aJh_hB$$CJ\aJh_h4.CJ\aJh_hNOCJ\aJh_hB$$CJaJh_hNOCJaJh_hNOaJh_hCaJh_ha\aJh_haaJjlpV X B R  $&ZdfH8t&*vñßՎ}l[[[[[PP[h_hNCJaJ h_hNCJPJaJnH tH  h_hNCJaJnHsHtH h_hNCJOJQJ^JaJ h_hB$$CJOJQJ^JaJ#h_hB$$CJOJQJ\^JaJ#h_hCJOJQJ\^JaJ#h_hCCJOJQJ\^JaJ h_hCCJOJQJ^JaJh_hCCJaJh_hB$$CJaJmHsHX H8t&*2TF !`#$ & F&gdhm$ hp#h7$8$H$^hgdh & F- p#7$8$H$gdhm$ & F& p#*$7$8$H$gdhA & F& p#d-DM gdhA & F& p#d-DM gdhvx2T   F !`#$$%&((t)v)~)))4+,,-.........ӽ~t~thhh_h>r6CJaJh_h6y5\h_hyw5\mHsHh_hCJaJ h_h6y h_h>rh_h>r5\mHsHh_h>r5\h_hCCJaJh_hB$$CJaJh_hNCJaJ h_hNCJPJaJnH tH  h_hB$$CJPJaJnH tH %$%&(t)v)))4+,-..... >gdh $h`hgdh 7d7$8$H$]^7gdhm$$ & F ^`gdh $$a$gdh$gdh & F& p#d*$7$8$H$gdhm$ & F&gdhm$....................///://@/B/D/F/H/J/L/N/P/R/T/V/h/÷wlhBh?B*ph jh~h?UmHnHuhM jhM Uh_h=iCJaJh_h6CJaJh_hQ`6CJaJh_h>r6CJaJh_hyw6CJaJh_hyw6CJaJh_hB$$6CJaJh_hq,6CJaJh_h%c6CJaJ&..................../gdhN/R/T/l/n///// >gdh$a$gd` gdq~Zh/j/l/n/p/////////ؽ͹h_h=iCJaJh5SIhnh5ihCJaJmHnHuh5ihCJaJjh5ihCJUaJhdhI jRh~h?UmHnHu 21h:pH . A!n"n#$% RDdc#  ^A ? logo1Obraz 3logo1"bQ:{R]~$CASQDCnQ:{R]~$CASPNG  IHDRhsZsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!Q IDATx^}zd,rhQgOVK$[6HH HHD rN9",r ,E$U kz`W#]]Uuη~]x;~1XYpỖZo5ۈ__=OmiFoţGۄ~Ww݂ҥE@D@D@D@D@D@D@D@D@K;A;,oϩk_ғt43fĆlSK^{æͫҺ/t?;w]w-&]éV9z!h._0 HY$i[U-w L;'x<9sȑk," " " " " " " " "Pt](A[tW(A[8C " " " " " " " " N@LGHLF"-"bV%A[LKD@D@D@D@D@D@D@D@ʓmy-ӁQD@D@D@D@D@D@D@D@D$hUI$ A[25KD@D@D@D@D@D@D@D@I@4X"hSU@-Ӂ-ӁQD@D@D@D@D@D@D@D@D$hUI$ A[e:.jm1i.E2% A[#A[f@ Hf1-&M%" " " " " " " " I@uuuU]GܹsjҥK͕+WUmVu:A|4>5M0woV{/'$h}tAhywqyYO$fY ڿ#>JO<ڵ7o9{l/yĈ.^8Vt2NnGeFos\gΜ-'mk:w1Ջt"pW e˖}#YIЏ|@ :ЁX~yOf6mW_m#Ǐ7ݺk׮I:ҥKls mذ<sMMMd!Gn;k~Dl"[ݟR?ƒ-x" " " " " " "ܕ׳C,O/uٿ_[k[UU~ǎSt٬^:ua7nܘrj7on{^dZ@skũ~:kJsuJQQ+f:/.b k#my>+R ͸\Q9e#7+BՍψG6Beڴi:hnNG/NВS Λ~&IX"߽ˑͲx1y$gܥP+p,^)M#uug ytImD>m=~lٲ9ѣGr:ZD@D@D@D@D@D@DUk-Eػo "9Ox ~OI%A<[l s Z"R]A2˗6b30k}@ c T؜?&ViL{z뭤[_R H`?DhS;uj4:7nlJ-A<"" " " " " " "]+hrH?}SfäRt[,/yx'^ZR Z$$K$T=|pd)>NO7o^Zp%^{Y1O7W_iK)-u 6{6W^5DҙYfeuGϨ)brMT,cWA#E@D@D@D@D@D@D@OD}S4{ soJ1 5riʔ)/Ur3Aj7hܵ$h3@q/رy A8lp9~uuuDHvB#e+,Νt`Et:t0~h.ÞG*׳'Җ |؟mlJƦ[R?Wt)\~j 6ޫF6+!Mwi\nUp9 Z φ.\\F)shjA8|Y"j߆1ma89.x6s74C찓|"Av\-|;+sqxPv%Q/K\lFkJK_кˑT6ǻv +J mӌ466F_}n>e/::-[( T|̭!n->" " " " " " "К Ղ9(/AkiKG9aO:AJ!reճg>9s߽uMg+SD8ߗJJUWVTTX-h%K""rٿsDK.5WN 2c&b ,DKвi`q]7/B% ^0C ŸhZcӧOH^R-" " " " " " " -޸ag>0u#[?}__BTv;vP}4\zM͆RǔJ"($ԊG~V]= AEV:XO~Fݻw9^rH ,b tt 6ڿ_>:~ ih#m>dJ'"A[}D@D@D@D@D@D@D@'*-9(GwWҖO)P*R Z>p@IjG%%JLΟ<f'ٳg#lMZu/hW;uT3;?6EG\g}&"Y5 M/7{}ܷo_pDC]WD`Ŋo צwH7S1cFŋ'JqPD@D@D@D@D@D@Dh!'у9r$y$A5,=vXkxa iH?WAKg"ʆX s]O*lK\vD"e)DÒvٳGRDm "dzAٵk^6_AۣG/(AhZeΜ>m=da ׾jvܙ W Z6 ғnt ml(W-e֭)7G.]$"|"-Dwڟ K-]LH@[D"݂E܉%Wt\;z( ڼ(" " " " " " "Z?AH/=~W6|ĉH*D LD$G+ YoK:AtD*VGВ_C\1L>ZMnjgD-/i+ Xv7:ud(nڵk#I*"tlc'mq "" " " " " " "|Z7b)o? ݟhJ-瓘+,U#c%`NUWWg%h9hɒűQAfۮG&t<={LI-y ځ1Jt k @;A\ " " " " " " " -LU ZS|>g?`Kڏ~AcyY/AF"PoKB~)<-r] 6B=+ed&|摇2?&ÇaAwoH~b_O %S[[A_ su2]t6={4'O ѺXYnD?ތ76L _ve&Ls\eee3uP5);~Bףm6{3gvONW]=;Po\;DR1iRE< Ǔ6mZ$;`].~fڵd*/:3a2~Ӻu3}4cS@:v92?(ACFj\"4/uf0<5i3?ɏM`ä#?k&I-n]zDuGJx6Bҩ>7WW" " " " " " " "ڴqHt$ƍad,g\ 柠fyt7& A[ãƉfyt7& A[ãƉ@'@*sjPD@D@D@D@D@D@D @`#Gcǘ޽Eڡ@KmIACǜ8qTUUN:,9\r QE@D@D@D@D@D@D@2 ڶ<433gN9sdxEоjwsرfn.'" " " " " " " -K@e"Ц\<1KzӧGѪ@[" AۖF[}&piӳgO}e˖˗/k]^D@D@D@D@D@D@DHж{]Y֚7Ϸ" " " " " " " "՜kܾ}466]vg~\ŋf]f߾gnj:991y `ȑa{J=}̙fK7+" " " " " kז\~ύ6_]9O\!1"s#FlٲŌ=*:u9w\kuӦMvܙ}¸qc}bB׭hN:իWʹiUscǎ1f{9ŋb_dIx;VoƏtBP/VZ9fΜrSUUqk5z1g^~e3vXwޤ1c޺mc!rȜ]6±.#^"*v?yP eA$e|[oFEWqmaC 6ݺh:u~tlkJG7'G\,tO 3~%'{:y7ϖ/_n鎉>+ovϥ;ŝ?xr|zl7o^{rmִ})" " " " "PBA[9c1&`aݬ8V@<͚mUܹ#Y͗H $? PqFӮݓcTUU'7HT /EqcL=FJT[1<>}z_,Yס_+n[}-!ΈC$E S"ǹ2K. o3_vmD -/bvd-^9oK… ML5+V,v<Fڴ9)m0gF"*555mDŽ jx㍤Ľ48ryg"#);g;ܫW *vg 6=]=B^jedkmu&0Q7zǏ7IuE{Ů(NU:9߼.r8!k=:J!R?y Ծ)y߰aCce5ox<%=k"]o"#m9yd}Zxqʹ/D@D@D@D@D@ʇ@(h{֯g:y}0j-&8Xk_jS3?^}Lc Lb4p JW_}5r Ҁ>W!T_98a0| Z+zx5\mK:AE2/] ZE  tNcCd+m$hvte A\Df|WG3-sG]&"\9N ~>,X0?\k׮f֭V1$gHB75~ڵK%c|s; w,-Zύ>}DƏ6r8 53/d\jSȑ#e*hSMtӪR c<‚>/Kv B>l&A/B}XJFfAKO u%ԩS#KTo"\AAQ#SF;D!uTq%Ak[+ ZFr})hf敍p%[$h3L}/" " " " m7Q ]Κ5+x"y\}/ڈ7BgzX5K6m} ځEyAt琤DNe~ʁb Z>%/ԐG 2ŗ=J"zK]3?0ؗWD\ R) 8ޗb3g9Ek b| Z9rDyqy?DҎR/bd9O$!yQDK3g.'ۇ9ٔ3:eΐB36+pCO?$pDʒ+=.lqϡ^ _&!-$A=6 5 pOjq3ϋy9hРH?8Ya {W2mڴq~ ̙U %"2… P*AK[7 y|UD@D@D@D@D@ʟ7FQ ]mHāc9 BN~IW8 pui x!*+޽Ԉl c "YlEn'-lFc"Z΍-4-45]6_9t&_TMvdKe? !%qD3"/mEWw!r R2d[/VJ"mEя(E"׶n.?/*I&-%>S]|7G"~g75їqbލd \1ڨвOl`q75)/ݗTZ).c-[6<5˗<\{xr~`VN0(ínT{M|);cu@y(;A{MSrJF'fkG%_YNd@!.?G򺿰6|DOn,3'+\ͩ87 3gcV c hPAk Քtڼ9*j,ύЎlve\oFO:I`F$/Rm Znvw6Lcs4[HE}wt^n_#TF^qDmܸ!IpM>-!C.ƙD~&j ٟ36b5]rEd٠M1pgr$x6^p#!;HaSr՝)kˁ\s#ULE2G{LTyRxNG^<[A{3`N˓'? ׉ǿ5/AD@D@D@D@D(+A{[ffԻr$ht[E۳¦.D&EhsqrX"ltKӗ2OԬDA8p izg#h{Q2{J% ֏,Tкz dO`&jDıٗ/qυ8AK+RVH:pe,KĮF0{^\įr'%/(pl;b;V՜x7/sSuA![9O{ƙ9h]\lQ;IGeE\u[!N}Z^~fsOO1C 9D4xsvG Zfl[n߾-|N}=@y(AK]/y/?pzoS"o킖޲dDQ6oKD:Պg}!/ÇGRG$\Z/2-[V'h"nt,K#D2¦PA;bFZ48]mCI2D6mv"Nв[WEEEl:Ǐ Ǥ[oUUU/hf0aB$1JlTMٳg"Omkq(m{Ls ZfG=KaFnZBN:?A ?Ҧc&q\Va_h_RyyQ&bSxE|+ܻnz葐Z\͸mb̩=?A Ly|!+߹-m`e{D@D@D@D@D@@Y[o6Cw59[̬oӬP$hۂ%_Βs&~!GO?OݺqgFd6q*~R8A;cƌ@b\xNn Km$\%+\Ds3eSE|\&l$FFKn$K8Aׁtx>q!)*6Nspm?5d-/ܟ=\s I+lt7IAK4;iR޸qcdt9'J"-"B晅9i#9e <6}A>`ў ZٽV߾}CN$ $ݴo+{17cb:uJ}zkk09ϩK[ȑ7/~Fq?Y@,7n2/MDκ?3͎sw6)8KwR77ٖ h>0~vwy6]8D!-/H͡Hg.mV(({.Pn2O['hQ+t愝0a|/O?·PA&m'YJ;7+t8R}"A])qB/ņY\xڇw7;/Nкmo:̫j CNWʧDZVe.A&䲝/~;ITˢII_-c3Vq_~[ab*Ik 7{6A xJҥض1ep#c'8"my^?# >SzD)L̙3"RMo~qݿyn,Y˚T%WAK;TP^3Nnݺ5Rܑn%h(" " " " @ ڛƼ׋%ӈmtG/4572vUЖZpڬ>u-綴AKl,#!w<ѐ($ʋ_QFŎ+>nChT:"ji \'hEO:R ۷'/mbiFQxŌE!+8WrNDґz N!v츓O67Z?7n.va볌 7X-u-M7yIr~?Zif|H7g:vJZ[R Z"6WW9?lg"IG8=<"2(z%g*Dyos**h9bIBn{z{Rw"D };X*7F)5yMFRX\A./=$h3X}/" " " " @ [`,3HZ_ڿ?Pof%B-.vk淧4w78Jږ(e&۶4֖ hYnt4/Z0"%.}4="/_4DmD>|(q܊47n\O|'h}qhn-Ks(;eׅFВJ.&Oԍ 'gϞTRn#"-B_.׶#-4ĥ8`&_݉n ZDwl\ƘfD{[=\iyfcR*AK?$tXQJ j}F7jO><HK^VmCe_;v<[xc=48yg7Ua#])&`n4:hQT6=KXv;w6ǕZ^tRō`#qMq2dHڵ+\" " " " " -OE-c.2>:;9}̧~j/+-B-BtVUMB~dIW W'͊ 6-,nr_)+Pr8nt6rчD2ol5&M -!tm?ndk}Ѣ Zuݨ4ĊJ NкR~m~Z`+NN<)+FEWz6 CTܺ'сDfEvZ"<H$haseyH1mmYS>^XQ=ͱvwg's Ddn0'#\" " " " " 'v^U~;Y? 4{/+|-rve a?8DDZI{_I\nѫtjT۶o̪"hV,u??QEA cK2 Z^8L{B'?\I>񌯿D(EW_µRٝ3ܿ~d0}=Ѥ<ukn]rEn 6bsB-}8HNjˁ<6 T=opڗH ܿ"h/tsƌ42҂y^ ڌæD@D@D@D@DMh6A/|S4ME\-rv'c#g]A ѫ{RfQ8D)BAD "1$7otҤ#+e,ѸmSʚHr7;'w6K[Z?dK1Ef=muJ"h9;К"g6DO7:0Z(e`"g?ÊI;i RN gR- Z/Ezٲe9Ʋ8uxr "$ǎl66%e[J(r.r_4`oK:AA=`,2vRK+hTO_$.0sRL'hylݥ7mA ևь,%'6-"Cւ2 Z>!睿lYOaRPt-)zm{Mܞ\v b8_~z k_H=;wH٦M?$Қ9Cƌa_fMXG&AK_Shp.6ǝ;twg.EVesoJHf7*:u ?O`= J#G)̆W.LLxFKE9Zx޽ƮA ϪXP(%(}ZDW./mD|!E!#z,&zїY<$hz<q@БkL@Φ$wE鷍N'h/\8$@D/F$/!EN0>hbsRzI'hԾ0dٸ0KGs|g`3 +W.qp~悍.T"F}͋F|I"nNݻ')\`e#݈U_Ц+DrO'׏Φϩisυ\"03k>b堥^5|x<җBm:&/QcD@D@D@D@D@Z@I@:Ƽw̷ .'I]pP )O"lF,O9evJ[,G,;#b|aGW?,"CnԸCxKxl:A˘͋kQgc3k5|P#l_J-hi ZyȤDa&A&ez]ݦmIR7]ؒI2'&L^6}bMOINxu"-W\^PA`6,ނhS_T o_dOl'i0¹Z^:v\m h ӻHf;cuN%ٙq)E!콐2TÙ9}A pF9i֝ r>9俍c4- Z`S*W6]8䡿琿ԍprG(h pO L ʙGZrEZ'~t/sFfOĢAf#6&B厴 zYInt9`<#T9ujt5/l8ɤ!'zsUah&N$%Q=Ir eJ],sfe7JCx-OlF27| ʳPAks^z饤@pr#9پp%/6e{0`@^K.sr-sOA ?mD@D@D@D@D(#r֍}d3[' \- f0ˍD)lkY`׽?Hϰ\%A q԰aC/3D={ȟ y1ܳ~Tr̝sܷuʔɑȇZUU9HHr"C_neOD;Wiir^k##?=9_#{-c?Q~B"(f/f"ѣG'r"rèVW!ቼ]F }}p30wk" w!ټ=\lLc ;vlH]DFbAQlZ!SI"_hQZpwK1Hu-ۇ}޼.)\}9rDQ;r}o?Cdf亶7~izi0ng9w34:lԗn~lnkε44{s \ ps={{SE*sxf9rd^qۗB{M7Ul9l޼9ct@(%rzy5xȼkD̑&BDҮ8u| D"m4dͶ, m "w3&hM/7Ǧ-pظ. ]?Qm/]!Nt}LןLg\9xF ŷRRQHjH#r+Es}KӍ8晖1kN﩮A=,r޽a~cw곱mksb nK5|& |<{3ӳ={ډGZ2GaCqůÿ/➗ts1ݼkg6c|<}djw@.ҍ[>sD爀@cu?K 7nj~}7;K" eA i7!THS'Hoel@9Xylr&h3" " " " " " " " "PDED. {F+V2xD"ayG DuC+h,;y rnNٺ@6|0mInSU" " " " " " " " "(};ĺ%T}p3w!iGo~3T ;.9G*h]IG~~^9tVaE#g !" " " " " " " " "P: A,i ~{wW~A8Qȳ/G[cZw@Aqzț@^5'wߟwyF>d3́ 3oѻ噓H/d^H IE+f9AZ%A>Bm!t']ubg?Ҁ >2fccL$퐝sHگ}/nN^9J-"̣WÎ EnmC8(z@$hSE~fǹ#&p^qwyo%ia5|K!hwLw%mU$,h%쯎jH{M yas-קmKsZ@N)Mn(88Y`q`$hK6uUWw|_t4aiYkۦ_OYi VbuFvug봴 6'[yb{!o.AKCn6f7&IGU'JEX6" " " " " " " " "7-W-3hl+#I'h-N$B-F&G~hƽY]9m0xy%&7 !X ڬ$h[M3#9i?PCԮ r6mr%mf HOgάx[І6yoDΒ*EtU@['PmLS17?0mj1H.ƇQ\fy֜^\/;1'o))]ZmNG@N"h7]5fCJ9g3ڭfR> ;fy" " " " " " " " "PL]lY95 j޺ukje\r%8rh`~=Vzҥ6ˣ-s{j5::-!}IENDB`Ddc#H  bA?kreskaObraz 2kreska"bK44@UCW SCnK44@UCWPNG  IHDRh +dsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ< pHYs!!4IDATx^ݿ+qE+% td' bP,&%Rl6?}?%3x\O=zkHt9I| @ @ @}I6V @ @U f+ڶ{ @ @Z% @ @ @ 6g  @ @ ` @ @" h#{6@ @Ѐ4 f if4 h@[U'aB/Gع=3<h@Ѐ4 mM O{1Ѐ4 h@9:_h#'~}C2h@Ѐ4 tǫ {l9Ѐ4 h gcKm i4 h@k@k6k@Ѐ4w h@ػ],6& h@Ѐ4bvp9?_[*ޗ h@Ѐ43 IENDB`Kx666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666H666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666 OJPJQJ_HmHnHsHtHV`V q~ZNormalny$a$$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHbb 5SI NagBwek 1 $@&]'5B*CJOJQJ\aJmHphsHff 5SI NagBwek 2$$@&'5B*CJOJQJ\aJmHphOsHff 5SI NagBwek 3$$@&'5B*CJOJQJ\aJmHphOsH`` #/. NagBwek 5$$@&!B*CJOJQJaJmHph$?`sHff 5SI NagBwek 6$$@&'6B*CJOJQJ]aJmHph$?`sHff 5SI NagBwek 7$$@&'6B*CJOJQJ]aJmHph@@@sHJA`J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy b/b 5SINagBwek 1 Znak+5B*CJOJPJQJ\^JaJphtHb/b 5SINagBwek 2 Znak+5B*CJOJPJQJ\^JaJphOtHb/b 5SINagBwek 3 Znak+5B*CJOJPJQJ\^JaJphOtHb/!b 5SINagBwek 6 Znak+6B*CJOJPJQJ]^JaJph$?`tHb/1b 5SINagBwek 7 Znak+6B*CJOJPJQJ]^JaJph@@@tHH@BH 5SI0NagBwek p#CJaJmHsHN/QN 5SI0 NagBwek ZnakCJOJPJQJ^JaJtHD @bD 5SI0Stopka p#CJaJmHsHJ/qJ 5SI0 Stopka ZnakCJOJPJQJ^JaJtH2@2 ?5SI Akapit z list,normalny tekst,L1,Numerowanie,Akapit z list5,T_SZ_List Paragraph,Kolorowa lista  akcent 11,Akapit z list BS,Kolorowa lista  akcent 12,List Paragraph,CW_Lista,lp1,PreambuBa,Lista num,HA_Bullet1,Podsis rysunku,Akapit z list numerowandh*$^aJmHsHtHTQT 5SI0Tekst podstawowy 3xCJaJmHsHb/b 5SI0Tekst podstawowy 3 ZnakCJOJPJQJ^JaJtHbC@b 5SI0Tekst podstawowy wcity x^CJaJmHsHl/l 5SI0Tekst podstawowy wcity ZnakCJOJPJQJ^JaJtHlR@l 5SI0Tekst podstawowy wcity 2dx^CJaJmHsHp/p 5SI0Tekst podstawowy wcity 2 ZnakCJOJPJQJ^JaJtHfSf 5SI0Tekst podstawowy wcity 3 x^CJaJmHsHp/p 5SI0Tekst podstawowy wcity 3 ZnakCJOJPJQJ^JaJtHF/F 5SIFR1!1$ CJOJPJQJ_HmHsHtH4W !4 5SI Pogrubienie5\\/1\ /.NagBwek 5 Znak%B*CJOJPJQJ^JaJph$?`tHPB@BP %/.0Tekst podstawowy$xCJaJmHsH^/Q^ $/.0Tekst podstawowy ZnakCJOJPJQJ^JaJtHZbZ /.Tekst podstawowy 21 &1$^` OJQJaJR/rR z0Style 1'1$7$8$H$OJPJQJ_HmHsHtHv/v z0Style 2)($ 1$7$8$]^ `a$$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHB/B z0Character Style 1CJaJ~~ L_Tabela - Siatka7:V*0 *d8U`8 `>0 HiperBcze >*B*ph<< ^ kh_header,dd[$\$F^F ^0Normalny (Web)-dd[$\$:: ^kh_title.dd[$\$VV q~ZTekst podstawowy 31 /x*$ CJaJtHT/T t0Character Style 25CJOJQJ\^JaJ|/| t0Style 3%1d,D1$7$8$^`.5CJOJPJQJ\^J_HaJmHsHtHx/"x t0Style 5'21$7$8$]^`(CJOJPJQJ^J_HaJmHsHtHN/1N t0Character Style 3CJOJQJ^JaJx/Bx t0Style 6!4@d51$7$8$]@^.5CJOJPJQJ\^J_HaJmHsHtHJRJ 6t0 Tekst dymka5CJOJQJaJmHsHT/aT 5t0Tekst dymka ZnakCJOJPJQJ^JaJtHborb .Default 77$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtHVZV 9-t5 ZwykBy tekst8$a$CJOJQJaJmHsHtHR/R 8-t5ZwykBy tekst ZnakOJPJQJmHsHtHPP ;w#0Tekst komentarza:CJaJmHsHtHN/N :w#0Tekst komentarza Znak OJPJQJVjV =w#0Temat komentarza<$da$ 5\tH `/` <w#0Temat komentarza Znak5OJPJQJ\mHsHtH N' N S0OdwoBanie do komentarzaCJaJ&/& >r Akapit z list Znak,normalny tekst Znak,L1 Znak,Numerowanie Znak,Akapit z list5 Znak,T_SZ_List Paragraph Znak,Kolorowa lista  akcent 11 Znak,Akapit z list BS Znak,Kolorowa lista  akcent 12 Znak,List Paragraph Znak,CW_Lista Znak,lp1 Znak,PreambuBa ZnCJOJPJQJtHT/T A>r0 Tekst tre[ci_!OJ PJ QJ ^J fHq rOr @>r0 Tekst tre[ci(A dh-D1$M ` CJOJ PJ QJ ^J aJd/!d C>rTekst tre[ci (5)_)CJOJ PJ QJ ^J aJfHq xO2x B>rTekst tre[ci (5)&C$d(-D1$M a$CJOJ PJ QJ ^J aJL/AL E>rTekst tre[ci (3)_fHq zORz D>rTekst tre[ci (3),E d-D1$M ` CJOJPJQJaJH/@bH C0ListaF$^`a$m$CJaJT+rT H 0Tekst przypisu koDcowegoGCJaJ^/^ G 0Tekst przypisu koDcowego Znak OJPJQJT* T 0OdwoBanie przypisu koDcowegoH*2O2 4 markedcontentPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V[R&[kkHa ސIڀ ZP(EľԶNch8$}o6iQ)B-)-p&yeLb*v)NM=ukh+r!2L`0*=y7-JՍb_\Ƶ?ק߇\LrZʰ(]m}sVn6,Xj榅נ)u A)hTJ- A!%h]T C;rPif9 !2Ő򂐋 {Sx$=9M!wɄ$"hCLrT,BnJ6<ȐVXZR<$uh ۷gߜ=ŋz$eʒGq`ʽ^}ۏ_~ 77w߽y}ҡ}  OG,jSq_M"bJā@1R8dh"m;>q\p'cIl3F;Pe;|l!t{Ŗ[2.q EXXza8SB,I3{J"NtIϊ>/SAeM|j#@Aeh,QRE5 ~d"ٙk 0e^kpq8m:l$dy3M6 Q&s1E1.xO?x@/`npq6x YΔ3_̊ΔvY)vgt4ƁS4Aǟ;4Xb|NAYecU]X`O8y+d;8`+ gU[=G?2:CQ0{YL] wN1*n;ێw4>fUq_1hfy]/=. 9@鏀,*q= D0 ᧪v 82g "N}$@x 09N OQ 1+6aôJr%[Tj(٫06I;HTfPóaQs*3W-^n"tч}z]̛*cZ$0=]S\WO. Kx"MB[Fy"w,:eh\׵K-zz?9JC,k[ 463I/oBQR09Q#ԋ|K>, D\'={Du_?wu܊%H-8v2q_n7VKip+I6ww1 6+EeZs@XPo~1#((f2OẞtUn*;30IV{*Qjʪ{45*jì ,zE`5314§{1fnOȫ \Gp 777:6 <3 5@PH\ft"J~MZaf*jrNd@&Fjv.h// !#%')+-/0247`.\6lHWcit@К`0flGOanƖb$.N//"$&(*,.1356e"""\X14:!T # @ 0(  B S  ?H0(   _Hlk64360799 _Hlk519023905X]X]^m&&4346"6VVe e%'@^A_IL#%&()+,./Z]$PPDŽɄrt9<}$&XX0&'+,4I#33"#%&()+,./:Z]$PPDŽɄrt9<}$&XX0&'+,4I#33"##%&&()+,./<Z]-7:zfjpu-T.gD=z ŊGX 槚LJ 7k }&.B :5K75w:K:>=S!:TL*+-bJ_B1h::2BV;4L|p6|J;`&s< ? pGsA8_hNAP+TYE2lBbJ>@E`K`sM&yO:G4M'F9U^jVkVo{ZN,r6$[D;^F[-F?`t,5sa:.vatr%Rb^*f&3fnqmpd'oAn$pCa q(uqlHS^`567:>*@CJEHOJPJQJRHdS*Y(\]^JaJphsHhH) ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.S^`567:>*@CJEHOJPJQJRHdS*Y(\]^JaJphsHhH. ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH hh^h`hH. 88^8`hH) ^`hH)   ^ `hH.   ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.V^`567:>*@CJEHOJPJQJRHdS*Y(\]^JaJo(phsHhH) ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hHh^`OJQJo(hH-he^e`OJQJ^Jo(hHoh5 ^5 `OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHhu^u`OJQJo(hHhE^E`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHS^`567:>*@CJEHOJPJQJRHdS*Y(\]^JaJphsHhH) ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hHhh^h`5CJaJphhH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.  ^`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.f^f`)^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`. ^`hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.  ^ `B*ph) ^ `.`L^``L.0^0`.^`.L^`L.^`.p^p`.@ L^@ `L.l ^l `OJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. ^`hH) ^`hH. pLp^p`LhH. hh^h`hH) ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^h`o(. ^`57\o(..@ 0^@ `0o(...x0^x`0o(.... ^`o( ..... P^P`o( ...... `^``o(....... (#`^(#``o(........ (^(`o(.........U^`567:>*@B*CJEHOJPJQJRHdS*Y(\]^JaJo(phhH) ^`o(hH ^`o(hH ^`o(hH ^`o(hH ^`o(hH ^`o(hH ^`o(hH ^`o(hHh ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.S^`567:>*@CJEHOJPJQJRHdS*Y(\]^JaJphsHhH) ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hHS^`567:>*@CJEHOJPJQJRHdS*Y(\]^JaJphsHhH. ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH d^`dhH. ^`hH) pLp^p`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`B*phhH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. ^`hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. S^`567:>*@CJEHOJPJQJRHdS*Y(\]^JaJphsHhH. ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH) ^`hH. L^`LhH.  ^ `hH. R^R`hH. "L^"`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`)^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`. ^`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.hh^h`CJaJphhH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. z^z`hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.8^8`5\hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH./.^.`57>*OJPJQJS*Y(^JphhH. .^.`hH.. 0^`0hH... 6 0^6 `0hH.... H ^H `hH .....  ^ `hH ...... `^``hH.......  `^``hH........  ^`hH.........h ^`5hH.^`OJPJQJ^J..0^`0o(...0^`0o(.... ^`o( ..... ^`o( ...... `^``o(....... `^``o(........  ^ `o(.........  ^ `hH)  ^ `hH. tL^t`LhH. D^D`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. T!L^T!`LhH. ^`hH.^`OJPJQJ^Jo(hH.. 0^`0hH... 0^`0hH.... ^`hH ..... ^`hH ...... `^``hH.......  `^``hH........   ^ `hH.........88^8`^J)^`^J. L ^ `L^J.  ^ `^J.xx^x`^J.HLH^H`L^J.^`^J.^`^J.L^`L^J.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.)^)`o() ^`hH.  L^ `LhH.  ^ `hH. i^i`hH. 9L^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`o(hH.^`o(..80^8`0o(...80^8`0o(.... ^`o( ..... ^`o( ...... `^``o(....... `^``o(........ p^p`o(......... )^)`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.S^`567:>*@CJEHOJPJQJRHdS*Y(\]^JaJphsHhH) ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`5hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.hh^h`5\^JphhH.88^8`5OJQJo(hH ^`56\]^JhH.@ @ ^@ `^JhH.^`^JhH.^`^JhH.^`^JhH.^`^JhH.PP^P`^JhH.S^`567:>*@CJEHOJPJQJRHdS*Y(\]^JaJphsHhH) ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH ^`hH/?` VkV $[n$p {Z va ;^F[ sA `sM : z J; .B TYE ? yO 3f 'F9U +- s< k 7 hNA g uq 5K7 X TL* =z 'o p6 `K _B1bJ w nqma q a q5sa*f:2S! LJ %RbV;4zu-TPF0FFpSHTTPF0FFpSHPF0FFpS0PF0FFpS0PF0FFpSH PF0FFpS0PF0FFpS0 PF0FFpS0PF0FFpS0@F0FFpSHPF0FFpSHTp# --"t@]RFfBu [^8Ml]~/{Do@z&HX@rB.> $F>lab<= } h 3a3K;55o=N>wmN!a w8<Z$f_Dh{kel~~4uJr  -B6y ` xbD0bf 2  0 \ : tP d j x  T ^ }M +m4@\AaGq"<V "..HfLz8>IkcNh ()?dBpG4gqh6.E,3B>vySVlK!'u Ddp6F^" M X Z n #!;!U!t! "@"C"f" #>O#-[#w#B$$ME$NU$y$ %%s%r~% &&&%&S9&s&u&7''o'x'(i*(y(4z(ce)*%*;*cW*]*i*c+=+_+Mk,q,y,<-.4.]Z./a/EL0n\0;h01l%1,1\1d 2Y$3#4+4-s4TF5-t5I6r6 ~6 7<7R78`)8{78IP8b[8>9K9 :Z:1;x;<(<oO<RR</u< =+=OB=5p=+> >@B>`>c?a!?7?-@6'@Q@/b@2A{lAKBC)CYCD)DW9DaDENE6F:FtFGGYGyG{G H+HBHLHeHrHwH III5SIkIPLJ0SJK Kx"K#KRKLL0L'ELsLwL,M.MN *NS[NcN4OO Ot!O@ONKOMONOxO?PQQIQ}sQxQRgRTTYy%?yVydyvgyziIzuzfc{#s{$|%|8|q|oV}~t~`)j0YDHr~ -2tz py*,~24GH 2/.U%4;`goz ^6~{++HZK^iNM4C[g@(=tg0IF 48_z'5rf+N0bf)sj,U0cJlPz~&'Cev{?+;?HEX\ca, Lcm&<fvG3FvD9?PQUgrrq@SD D@[1 ACcYL-KxL|OBm< a|BM e##-"z@3<yrx` ,V of WLB{~^[7<XEoi$q7;JQlqr .;T|'=v24; Xz~q0enqx #0S2T<8;]_a| > T 7Lbln5Wv1pCCW]+}8IP_aag<KY=]d Q(7@w=l2 F_8S3Vr^)`0i-)>VibRH L`!*%f8^it(kAPZza18w}!")eObgjsXw+!V(.-I!$cv,x(F0hHIJo[xa ?j[j#S^U}N ~8LjUUaR@B}m IE&@#N;W&OUyr ^$MVknU '%>'08;"8#N[ghl9=QRtgad$]]{accQ%3z UM#7#;9>lEagW9(s-4!dnt|!1Q`yPa :.n>rv+?IxKsTcg(t (C^h,d<_NR?l$MqT O l B!$35N_S$";uu.5R# Jmu#%@BKCJCJC0HQUXhz\xxxx.xhxxxxxx<UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ CalibriWTimesNewRomanMS Mincho7. [ @Verdana7$BCambria5..[`)Tahoma?= .Cx Courier NewO.  k9Lucida Sans UnicodeC. Aptos Display3. Aptos;WingdingsA$BCambria Math"q\ˢAk'h'"C|"C|!nx0 ?q@P  $P5SI2)! xx2ܣV Adam DoboszyDskiDorota Borkowska-                           ! " # $ % & ' ( ) * + , Oh+'0  0 < H T`hpxAdam DoboszyskiNormalDorota Borkowska28Microsoft Office Word@`A@L,@E C*@>$"C ՜.+,D՜.+,4 hp   Microsoft|  Tytu 8@ _PID_HLINKSAlAFhttps://efaktura.gov.pl/  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./012345678:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fp$Data 9V1TableeWordDocument4pSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q